《公司法》第三十七条、第四十六条对股东会和董事会的职权进行了列举式划分。股东会是公司的权力机构，董事会是执行机构。必须由股东会决定的事项（法定职权）主要包括：1. 决定公司的经营方针和投资计划（董事会制定方案）；2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定其报酬；3. 审议批准董事会、监事会报告；4. 审议批准公司年度财务预算、决算方案、利润分配和弥补亏损方案；5. 对公司增加或减少注册资本...

股东未履行（完全不出资）或未全面履行（未足额、未按期出资）出资义务，将面临一系列法律责任：1. **对公司和其他股东的违约责任**：需向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任（《公司法》第二十八条第二款）。2. **对公司承担补足出资的责任**：公司或其他股东有权要求其向公司依法全面履行出资义务，该请求权不受诉讼时效限制（《公司法司法解释三》第十三条、第十九条）。3. **对其他发起人的连带责任**...

公司设立失败，指发起人未能完成设立行为，公司最终未获准登记成立。根据《公司法》第九十四条及《公司法司法解释三》的相关规定，发起人需承担以下责任：1. **对设立费用的连带责任**：对设立行为所产生的费用和债务承担连带清偿责任。2. **对认股人的责任**：以募集方式设立股份有限公司失败的，发起人须对认股人已缴纳的股款，负返还股款并加算银行同期存款利息的连带责任。3. **对第三人的侵权责任**：发...

当董事、高级管理人员（以下简称“董高”）执行职务时违反法律、行政法规或公司章程，给公司造成损失，股东可通过以下途径追究其责任：1. **股东代表诉讼（派生诉讼）**：这是主要途径。根据《公司法》第一百五十一条，符合条件的股东可以自己的名义为公司的利益提起诉讼。程序为：（1）**前置请求**：有限责任公司的股东、股份有限公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以书面请求监...

承包人应遵循“索赔时限”和“证据固定”两大原则。首先，合同通常约定了索赔程序，承包人必须在约定期限内（如28天内）向发包人或监理人发出书面索赔意向通知，说明索赔事件。随后在规定时间内提交详细的索赔报告及证据。若合同无约定，也应尽快书面提出。其次，关键是要固定证据，证明延误是由发包人原因造成，如：1. 设计变更指令；2. 未按时提供施工条件（场地、图纸、资金）的函件；3. 甲供材料设备延迟通知；4....

可以主张，但需举证证明。工期是否合理需结合工程规模、技术复杂程度、现场条件等因素综合判断。如果约定的工期严重短于定额工期或行业惯例，可能构成显失公平。根据《民法典》第一百五十一条，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。此外，因发包人变更设计、未及时提供施工条件等非承包人原因导致工期延误的，承包人有权依据《民法典...

对外责任：联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条及《建筑法》第二十七条，联合体各方应当签订共同投标协议，明确各方权利义务，并将其连同投标文件一并提交。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 内部责任：按照联合体协议约定的责任份额承担。如果联合体协议没有约定或约定不明，根据《民法典》第一百七十八条，实际承担了连带责任的一方，有权向其他...

有法律依据，但通常需要履行通知程序。根据《民法典》第五百二十六条（先履行抗辩权）及第八百零三条，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。实践中，承包人停工前一般应发出书面催告通知，给予合理宽限期，以避免被认定...

如果承包人能够证明设计变更系发包人要求或同意，且实际完成了新增工程，可以请求参照合同约定或签约时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款。依据《建设工程司法解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集发包人指令...

在符合“情势变更”原则的条件下可以请求调整。根据《民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常暴涨若超出正常市场波动范围，可能构成情势变更。承包人需证明价格变化是...

将面临民事、行政乃至刑事责任。1. 民事后果：分包合同无效；总包单位与分包人对因分包工程质量问题造成的损失承担连带赔偿责任（《建筑法》第六十七条）；对分包人雇佣人员的工伤等可能承担连带责任。2. 行政后果：责令改正，没收违法所得，并处罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书（《建设工程质量管理条例》第六十二条）。3. 刑事风险：如果发生重大安全事故，可能涉嫌重大责任事故罪等。...

根据《保障农民工工资支付条例》，总包单位对农民工工资支付承担总责。具体责任包括：1. 清偿责任：分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。2. 专用账户管理：开设农民工工资专用账户，专项用于支付工资。3. 用工管理：对分包单位劳动用工和工资发放情况进行监督。4. 工资代发：推行由总包单位通过专用账户直接代发分包单位农民工工资。5. 存储工资保证金。若总包单位未履行上述义务...

责任通常由业主（发包人）承担。在EPC模式下，业主有义务提供准确、完整的基础资料（如地质勘察报告、边界条件、技术标准等）。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，因业主提供的基础资料存在错误、遗漏导致设计文件需要修改的，增加的费用和延误的工期由业主承担。总承包单位在接收资料时应进行合理审查，若存在明显错误而未提出，可能承担相应责任。实务中，合同应明确业主提供资料...

合同无效，其中关于管理费的约定原则上也无效。但实践中，对于实际施工人（如挂靠人、转承包人）已向被挂靠单位或转包人支付的管理费，处理方式需视情况而定：1. **如果管理费属于“非法所得”**：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，转包、违法分包、挂靠合同无效。对于出借资质的被挂靠单位、转包人、违法分包人通过转包、违法分包、挂靠等方式获取的“管理费”，人民...

可以。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若承包人接到保修通知后拖延、拒绝或无能力维修，发包人有权委托第三方进行维修。由此产生的合理维修费用以及因质量缺陷造成的其他损失（如停工损失、对第三方的赔偿等），应由原承包人承担。发包人应注意：1. 质量缺陷确属保修范围且在保修期内；2. 已向承包人发出书...

可以。提供符合合同约定的施工场地和基本条件（如通水、通电、通路、场地平整等“三通一平”）通常是发包人的核心义务之一。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人需注意：1. 合同中是否明确约定了发包人提供现场条件的具体标准和时间；2. 在条件不具备时，应及时向发包人和监理发出书面通知...

不合法，属于违法分包。根据《建筑法》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第七十八条，施工总承包单位可以将承包工程中的部分专业工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。违法分包导致合同...

可以。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。固定价合同仅针对合同约定的风险范围内的工程量，对于超出原设...

合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效。法律责任包括：1. **行政责任**：对挂靠双方处以罚款、没收违法所得、降低资质等级甚至吊销资质证书等处罚。2. **民事责任**：合同无效后，工程验收合格的，可参照合同折价补偿；验收不合格且无法修复的，承包...

需根据合同类型及约定判断。1. **固定价格合同（固定总价/单价）**：通常认为价格风险已包含在报价中，除非合同明确约定了价格调整机制（如主要材料价格波动超过±5%可调），或价格上涨构成《民法典》第五百三十三条规定的“情势变更”（即合同基础条件发生无法预见的重大变化，不属于商业风险），承包人可请求法院或仲裁机构变更或解除合同。但认定情势变更非常严格。2. **可调价格合同**：按合同约定的调整方法...