可以，但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”，在发生合同约定或法律规定的情形时，价款可以调整。 1. **工程量变更**：根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及工程实践，如果工程量的增加超出了签订合同时可以预见的合理范围，且非因承包人原因造成（如设计变更、发包人要求变更），承包人有权要求对新增部分的工程量另行计价。 2. **材料价格异常波动**：如果材料价格...

法律不禁止垫资施工，但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持...

法律并未明令禁止垫资施工，但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不...

在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**（《民法典》第五百二十五条）：若合同约定支付工程款与交付工程同时履行，发包人未付款，承包人可以拒绝交付。2. **留置权**：对于动产性质的工程（如已安装但未固定的设备），承包人可能行使留置权。但对于不动产，我国法律未明确规定建设工程的留置权。实践中，承包人更常通过主张工程价款优先受偿权来保障债权，而非直接拒绝交付。拒绝交付可...

可以，此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。暴雨、台风若达到当地气象部门认定的异常级别，通常可认定为不可抗力。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款17.3条，因不可抗力导致的工期延误，承包人有权要求工期顺延，且自身的人员伤亡和财产损失由...

该条款效力在司法实践中存在争议，但倾向于在合理限度内认可其效力，同时对其适用进行严格限制。法院通常会审查：1. 条款是否为双方真实意思表示；2. 总包方是否积极向业主主张权利（如已诉讼或仲裁），是否存在怠于行使权利的情形；3. 业主未付款是否属于总包方自身原因导致。若总包方无法证明其已积极向业主追索且非因其自身原因导致业主未付，法院可能不支持其拒付主张，以保护分包方合法权益。建议在合同中明确业主付...

通常视为不可抗力或情势变更，风险由发包人和承包人合理分担。根据《民法典》第一百八十条、第五百三十三条及第八百零三条：1. 工期延误：因政府环保政策（如大气污染治理停工令）导致无法施工，承包人可以顺延工期，不承担工期违约责任。2. 损失承担：停工期间承包人留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用、工程照管费用等，一般由发包人承担。承包人的施工机械停滞、周转材料租赁费等损失，合同有约定的从约定；无约...

在一定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。根据《民法典》第七百八十三条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。在工程款支付期限届满后，发包人未付款，承包人有权拒绝交付工程（行使留置权），...

应按照《民法典》及司法解释的规定顺序确定。首先，参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。其次，可以参照合同约定中类似项目的单价。依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条第二款。承包人应注意在施工过程中及时办理工程签证，固定设计变更、工程量增加的事实，并尽可能就单价进行协商确认。若无法达成一致，在诉讼或仲裁中...

可以，但需满足特定情形。固定总价合同的风险范围通常约定为图纸范围内的工程量。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及工程实践，以下情况可要求调整：1. 发包人变更设计或提出超出原招标图纸范围的工程指令，导致工程量实质性增加；2. 工程范围发生重大变更，已超出合同订立时双方预见的风险范围；3. 因地质条件等不可归责于双方的原因导致施工方案重大变化。承包人需保留好设计变更单、工程联系单、签证等...

有约定从约定，无约定可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。这是基于公平原则和行业惯例的补充性规定。承包人应...

“背靠背”条款的效力需具体分析。如果条款约定总包方在收到业主付款后再向分包方支付，该约定本身不违反法律强制性规定，原则上有效。但在司法实践中，法院会审查总包方是否积极向业主主张权利。若总包方怠于行使到期债权，或业主支付条件已具备但总包方无正当理由未收到款，法院可能不支持总包方以此为由拒付，以保护分包方的合法权益。根据《民法典》关于附条件合同的规定及诚实信用原则，总包方不能将商业风险完全转嫁给分包方...

可以要求工期顺延，但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**：异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法典》第一百八十条及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款7.7款，因此造成的工期延误，承包人可申请顺延工期，但需及时通知并提供证明。2. **费用索赔**：原则上是“工期顺延，费用自理”。即承包人通常只能索赔工期，不能索赔因此产生的停工费...

“背靠背”条款在司法实践中一般认定为有效，它属于附条件的支付条款。但其效力受到一定限制。当总包方怠于向业主行使权利（如不积极催款、不起诉、不仲裁），或以自身原因导致业主付款条件不成就时，法院可能基于诚实信用原则，视为付款条件已成就，从而支持分包方的请求。根据《民法典》第一百五十九条，附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已经成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不...

需视具体情况和合同约定而定。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。特大暴雨若达到不可抗力的程度（如气象部门认定的极端灾害性天气），且直接导致无法施工，承包人可以主张工期顺延，部分或全部免除延误责任。关键点：1. 天气是否构成“不可抗力”；2. 是否确实导致工期延误及延误天数；3. 承...

联合体各方应就承包合同对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方未能履行合同义务，发包人有权要求联合体中的任何一方承担全部责任。联合体内部的责任划分，则依据联合体协议约定。因此，在选择联合体伙伴时，应充分考察其资信和履约能力，并在联合体协议中明确各方的权利、义务、工作范围、成本分...

行使期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限为除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断或延长的规定，逾期未行使则权利消灭。“应当给付建设工程价款之日”通常指合同约...

法律不禁止垫资施工，但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持...

行使期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限为除斥期间，不适用诉讼时效中止、中断或延长的规定，逾期未行使则权利消灭。“应当给付建设工程价款之日”通常指合同约...

设计单位应根据过错程度承担相应的赔偿责任，包括修理、返工、赔偿损失等。主要依据为《建筑法》第七十三条，建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。责任性质为侵权责任或违约责任（看合同相对方）。发包人可依据设计合同追究其违约责任，...