这属于拆迁人（通常是政府或开发商）违约。首先，您与拆迁人签订的补偿协议是民事合同（或行政协议），受法律保护。对于逾期交房：您可以依据协议中关于交房期限和违约责任的约定，要求拆迁人承担违约责任，如支付逾期过渡费或违约金。对于面积缩水：根据《商品房销售管理办法》，面积误差比绝对值在3%以内（含3%）的，据实结算；超过3%的，您有权退房或要求双倍返还超出部分的房价款。安置房可参照此精神处理。对于质量问题...

首先，明确“违建”的认定主体和程序。根据《城乡规划法》，有权认定城镇违建的是城乡规划主管部门，农村违建认定则复杂一些。拆迁方无权自行认定。处理步骤：1. 要求对方出具书面的违建认定文件及法律依据。2. 审查房屋建设时间：2008年《城乡规划法》实施前建造的房屋，认定标准不同，可能因历史原因被认定为合法或可补办手续。3. 审查是否取得相关许可：如宅基地使用权证、建房审批手续等，即使手续不全，也不必然...

村委会未经您明确授权，无权代替您签订涉及您重大财产权益的拆迁补偿协议。根据《民法典》第一百七十一条，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力。该协议对您不产生法律约束力。您应当立即向村委会、开发商及项目主管部门提出书面异议，明确表示不认可该协议。拆迁补偿协议应由房屋所有权人（或共有权人）与征收实施单位（通常是政府指定的部门）签订。村委...

企业拆迁补偿是综合性补偿，除房屋、土地价值外，还包括：1. 设备、物资的搬迁、安装费用；2. 停产停业损失；3. 员工安置或遣散费用（如有）；4. 无形资产损失（如特许经营许可、客户资源损失等，主张难度较大）。其中，停产停业损失是重点。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十三条，补偿根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体办法由省、自治区、直辖市制定。评估方式通常有：1. 按被征收...

不一定能获得全额补偿，但通常不能一概认定为违法建筑不予补偿。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条，市、县级政府在作出征收决定前，应当组织有关部门对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的，应当给予补偿；对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的，不予补偿。对于因历史原因形成的无证房，实践中往往考虑其建造时间、当时政策、是否属于唯一住房等因...

经营性用房（商铺）被征收，除房屋本身价值补偿外，您还有权获得因征收造成的其他经济损失补偿。主要依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条、第二十三条。主要包括：1. 搬迁费用：机器设备、货物等的拆卸、运输、安装费用。2. 临时安置费：寻找新经营场所期间的租金损失或安置补助。3. 停产停业损失补偿：根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体办法由省、自治区、直辖市制定。通常按房屋价值的一...

安置房的面积和位置主要依据补偿方案和您被征收房屋的合法面积、价值。1. **面积确定**：通常有“拆一还一”或按价值折算等原则。例如，您房屋合法面积100平米，可能置换一套相近或略大面积的安置房（考虑公摊差异）。有些地方会提供不同户型组合选择。2. **位置确定**：补偿方案会明确安置房的地块、区位。根据《条例》第二十一条，因旧城区改建征收个人住宅，被征收人选择在改建地段进行房屋产权调换的，政府应...

法律有原则性规定，具体标准由地方政策细化。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十一条，产权调换应计算、结清被征收房屋价值与用于产权调换房屋价值的差价。关于面积：“拆一还一”是基本原则，即调换房屋价值应不低于被征收房屋价值。实践中，通常按被征收房屋合法面积（或价值）的一定比例置换安置房面积，并允许增购或结算差价。关于位置：条例规定“因旧城区改建征收个人住宅，被征收人选择在改建地段进行房屋产权调换...

拆迁方需要承担违约责任并支付额外的临时安置补助费。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十二条，因征收房屋造成搬迁的，房屋征收部门应向被征收人支付搬迁费；选择房屋产权调换的，产权调换房屋交付前，应支付临时安置费或提供周转用房。若超过过渡期限，依据该条例及各地实施细则，通常规定：1. 对自行过渡的被征收人，自逾期之月起，临时安置费应按原标准加倍（或按一定比例增加）支付；2. 对提供周转用房的，自逾...

原则上由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。设计图纸是重要的技术资料，其错误属于发包人提供的技术资料不符合要求。承包人若发现图纸错误，有及时通知的义务。若承包人因未按图施工或自身技术原因导致返工，则损失自负。承包人需保留好图纸会审记录、技术核定单、关于图纸错误的往来函件...

总承包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位对其分包工程的安全生产负责。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及《民法典》侵权责任编：1. 行政责任：发生安全事故，住建部门可对责任单位处以罚款、责令停业整顿、降低资质等级甚至吊销资质证书等处罚；对责任人可处以罚款或职业禁入。2. 民事责任：伤亡人员可向总包单位、分包单位以及有过错的发包单位主张人身损害赔偿。总包与分包对赔偿承担连带责任，...

对于发包人擅自使用的部分，其以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院一般不予支持，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条。该规定旨在平衡双方利益：发包人擅自使用视为其对工程质量的认可或自愿承担除地基基础和主体结构外的质量风险，同时保障工程最核心部分的质量安全责任不...

可以，但需满足特定情形。固定总价合同并非绝对不可调整。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。若工程量的变更是由于发包人提出的设计变更、新增工程范围等...

工程款的支付对象和责任承担主体需区分内部关系和外部关系。对外关系（对发包人而言）：根据合同相对性，发包人应向合同相对方即被挂靠人支付工程款。挂靠人与发包人之间无直接合同关系。若发生纠纷，实际施工人（挂靠人）可依据相关司法解释向发包人主张权利（见前述问题）。对内关系：被挂靠人与挂靠人之间通常有协议，工程款最终应归属实际投入的挂靠人。被挂靠人收取管理费。责任承担：因施工造成的质量、安全事故等对外债务，...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量安全的除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务，并获取不当利益。承包人...

工期一般顺延，损失由发包人和承包人合理分担。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。对于建设工程，通常：1. 工期延误：承包人应及时通知并提供证明，工期相应顺延。2. 工程本身损坏、第三方人员伤亡财产损失：由发包人承担（如已投保，由保险赔付）。3. 施工方机械设备损坏、停工人工费、窝工费等：...

不能直接单方扣减，需遵循法定或约定程序。工程质量问题属于违约或侵权责任范畴。正确的做法是：1. 通知承包人修复；2. 若承包人拒绝或无法修复，发包人可委托第三方修复，由此产生的合理费用由承包人承担；3. 就修复费用或损失赔偿与承包人协商，或通过诉讼、仲裁解决。发包人单方扣款缺乏法律依据，可能被认定为违约付款。若双方在合同中约定了质量不合格的违约金或扣款计算方式，且经过有效确认程序，则可能依据合同处...

诉讼时效为三年，适用《民法典》第一百八十八条关于普通诉讼时效的规定。起算时间点通常为“权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日”。在工程款纠纷中，具体起算点存在争议，常见观点包括： 1. 合同约定的付款期限届满之日。 2. 工程竣工验收合格之日（针对结算尾款）。 3. 承包人提交竣工结算文件之日（若合同约定逾期不答复视为认可，则可从答复期满次日起算）。 4. 双方就结算达成一致或最终审计报...

建设工程施工合同纠纷，由不动产所在地人民法院专属管辖。根据《民事诉讼法》第三十四条第一项，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。同时，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十八条进一步明确，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。即由建设工程所在地的人民法院专属管辖，当事人协议选择其他法院管辖的条款无效。这有利于法院调查取证和现场勘验。

责任划分遵循“总包负总责，分包负相应责任”的原则。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》规定：1. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。2. 总承包单位依法将工程分包给其他单位的，分包合同中应明确各自的安全生产权利义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。3. 分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，如不服从导致事故，分包单位承担主要责任...