可以主张违约责任。根据《民法典》第五百八十二条，履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或约定不明确，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。首先，应固定证据（如合同、产品照片、检测报告、沟通记录）。其次，明确诉求：可要求更换符合规格的产品、减少价款，或解除合同并退货。若造成其他损失（如停产损失...

根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，此时只能通过诉讼方式解决。您需要向被告住所地或者合同履行地的人民法院提起诉讼。合同履行地需根据争议标的类型确定，例如给付货币的，在接受货币一方所在地；交付不动产的，在不动产所在地。建议在签订合同时明确约定管辖法院，可约定在原告所在地、被告所在地、合同签订地、合同履行地等与争议有实际联系的地点，以降低未来维权成本。

寄存人需承担初步的举证责任。1. 证明保管合同关系及保管物交付：提供保管合同、保管凭证、支付保管费的记录等。2. 证明保管物的价值：提供购买发票、付款记录、市场估价证明等。3. 证明损失发生：保管人出具的书面说明（承认被盗）、报警回执、公安机关的立案或情况说明。根据《民法典》第八百九十七条，保管期内，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。除非保管人能证明自己没有故意或重大...

公司决议的效力瑕疵分为无效和可撤销两种。1. **决议无效**：根据《公司法》第二十二条第一款，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。例如，决议内容剥夺股东固有权利、违反公序良俗、从事非法经营活动等。2. **决议可撤销**：根据《公司法》第二十二条第二款，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东...

物业的行为侵犯了全体业主的共有权。根据《民法典》第二百七十四条，建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。第二百七十五条规定，占用业主共有的道路或者其他场地用于停放汽车的车位，属于业主共有。物业公司未经业主大会同意，擅自改变共有部分的用途并牟利，是违法行为。业主维权途径：1. 向业主委员会反映，由业委会出面要求物业停止侵权、恢复原状、返还收益；2. 向街道办事处、...

根据《最高人民法院关于适用<民法典>婚姻家庭编的解释（一）》第七十八条，夫妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款并在银行贷款，婚后用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的，离婚时该不动产由双方协议处理。协议不成的，法院可判决该不动产归登记一方，尚未归还的贷款为其个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，由不动产登记一方对另一方进行补偿。计算公式通常为：补偿款...

可以。特许人负有法定的信息披露义务。根据《商业特许经营管理条例》第二十三条，特许人向被特许人提供的信息应当真实、准确、完整，隐瞒有关信息或者提供虚假信息的，被特许人可以解除特许经营合同。所谓“重要信息”，通常包括：特许人的注册商标、企业标志、专利、经营模式、经营资源、财务状况、特许经营费用、现有被特许人的数量及经营状况、最近两年的财务会计报告、诉讼仲裁情况等。加盟商行使解除权需在合理期限内（通常应...

可以拒绝付款，此为公司享有的先履行抗辩权或不安抗辩权。法律依据为《民法典》第五百二十六条：当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。产品质量严重不合格，构成根本违约，公司作为后履行义务方，有权拒绝支付相应货款。操作建议：1. 立即书面通知供应商，明确说明质量问题并提供证据（如检测报告、照片）。2. 固定证据，包括合同、交货凭证、质量问题的沟...

“速迁奖励费”是征收方为鼓励被征收人尽早签约搬迁而设置的额外奖励，其法律性质属于一种激励措施，并非法定补偿项目。因此，是否设置以及设置多少，由地方政策或补偿方案规定。通常，奖励费有明确的期限和条件，逾期签约则无法获得或金额递减。关于您的问题：1. **是否必须给**：只要您在奖励期限内签约搬迁，征收方就必须按照公示的方案支付，否则构成违约。2. **不要奖励能否要求更高补偿**：原则上不行。奖励费...

在法定条件下，确实存在司法强制拆除程序，但必须严格依法进行。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十六条、第二十八条，流程如下：1. 房屋征收部门与被征收人在签约期限内达不成补偿协议，由征收部门报请作出征收决定的市、县级政府作出补偿决定。2. 被征收人对补偿决定不服，可依法复议或诉讼。3. 被征收人在法定期限内不复议、不诉讼，且在补偿决定规定的期限内又不搬迁的，由作出征收决定的政府依法申请人民法...

在合法征收程序中，如果被征收人在规定期限内不签约，且无法达成补偿协议，征收方可以依法作出《房屋征收补偿决定》。被征收人对该决定不服，可以复议或诉讼。如果被征收人在法定期限内不复议、不诉讼，又在补偿决定规定的搬迁期限内不搬迁，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十八条，由作出房屋征收决定的市、县级人民政府依法申请人民法院强制执行。这就是司法强拆程序。法院会对补偿决定的合法性进行审查，只有裁定准予...

根据《中华人民共和国公司法》第二十八条，股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东未履行或者未全面履行出资义务，公司可以根据公司章程或者股东会决议，对其股东权利作出合理限制。依据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十六条，公司可以限制的权利主要包括利润分配请求权、新股优先认购权、剩余财产分配请求权等财产性权利。对于表决权、知情权等共益性权利，限制...

承包人超越资质等级承揽工程，违反《建筑法》关于从业资格强制性规定，根据《民法典》第一百五十三条及建设工程司法解释一第一条，该施工合同无效。但依据司法解释一第二十四条，若建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。若竣工前取得相应资质，合同可被认定为有效。实务建议：发包人应严格审查承包人资质；承包人应确保自身资质与工程要求匹配，避免合同无效风险，即使工程合格，也可能面临行...

是的，总承包人通常承担单一责任。在EPC（设计-采购-施工）模式下，总承包人对项目的设计、采购、施工全面负责，向发包人承担“交钥匙”责任。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》及相关合同范本，因总承包人自身的设计错误、提供的设计文件存在缺陷、或未按发包人要求进行设计，造成费用增加和（或）工期延误的，由总承包人承担责任。即使设计工作由总承包人分包给设计单位，总承包人也需先向发包人承担责...

“黑白合同”又称“阴阳合同”，指当事人就同一建设工程订立的数份实质性内容不一致的合同。通常，“白合同”是经过招标投标备案的正式合同，“黑合同”是双方实际履行的私下协议。 **结算依据的认定规则**：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，结算时应以哪份合同为准，关键看是否属于**必须招标**的工程： 1. **对于依法必须进行招标的建设工程**：当事人另...

可以。提供符合约定的施工场地和进场条件（通常包括通路、通水、通电、通讯及场地平整等“三通一平”）是发包人的主要合同义务之一。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人需注意：1. 合同中应明确约定发包人提供现场条件的具体内容和时间；2. 发生延误时，及时书面发函（工作联系单、监理通...

行政机关收取的“保证金”或“押金”，属于一种金钱担保的行政措施，其设立和退还必须有明确的法律依据。如果符合条件的退还期限已过，行政机关无正当理由拒不退还，属于违法要求履行义务或不当得利，侵犯了您的财产权。**追讨途径**：1. **正式发函催告**：向收取保证金的行政机关发出书面催告函，要求其在指定期限内退还并说明理由。2. **申请行政复议**：以该行政机关“不依法履行退还保证金职责”为由，向其...

行政诉讼实行“被告对行政行为合法性负举证责任”的原则，但也有例外。根据《行政诉讼法》第三十四条和第三十七条：1. **被告的举证责任**：被告（行政机关）对作出的**行政行为合法性**负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或无正当理由逾期提供，视为没有相应证据，行政行为可能被认定为违法。2. **原告的举证责任**：原告在下列情况下承担举证责任：（一）证明起诉符...

公安机关因调查需要扣押手机、电脑等物品，必须严格遵守《行政强制法》和《治安管理处罚法》等关于行政强制措施的规定，长时间扣押可能不合法。**合法性审查要点**：1. **法律依据与程序**：扣押属于行政强制措施。根据《行政强制法》第二十二条、二十三条，必须符合法律规定的情形，由两名以上执法人员实施，出示证件，制作现场笔录和扣押清单，当场交付当事人。2. **期限限制**：这是关键。《行政强制法》第二...

**通常认定为出资方子女的个人财产。** **法律依据**：根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>婚姻家庭编的解释（一）》第二十九条规定：“当事人结婚前，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对自己子女个人的赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，依照约定处理；没有约定或者约定不明确的，按照民法典第一千零六十二条第一款第四项规定的原则处理。” ...