将产生一系列对发包人不利的法律后果，主要依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条： 1. **视为验收合格**：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。这意味着发包人丧失了以一般质量问题拒付工程款或索赔的权利。 2. **保修期起算**：转移占有建设工程之日即为竣工日期，同时，法律法规规定的保修...

需视合同约定和价格上涨幅度是否构成情势变更而定。如果合同约定为固定单价或固定总价，且未约定价格调整机制，则通常由承包人承担材料价格波动的商业风险。但是，如果价格涨幅异常巨大，超出了当事人在订立合同时预见的范围，继续履行对一方明显不公平，则可能构成《民法典》第五百三十三条规定的“情势变更”。此时，受不利影响的承包人可以与发包人重新协商；协商不成的，可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。实践中...

原则上不能，但在发生情势变更等极端情况下可能获得调整。固定总价合同意味着价格风险主要由承包人承担。根据《民法典》及相关司法解释，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。材料价格异常暴涨若超出正常商业...

是的，联合体各方通常对业主承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方（如施工方）在履行合同中出现违约（如质量不合格、工期延误），业主有权要求联合体任何一方（包括设计方、供货方等）承担全部违约责任。承担了责任的一方，有权依据联合体内部协议向违约方追偿。因此，在组建联合体时，各方应签订详细的...

工程款的支付对象和责任承担主体需区分内部关系和外部关系。对外关系（对发包人而言）：根据合同相对性，发包人应向合同相对方即被挂靠人支付工程款。挂靠人与发包人之间无直接合同关系。若发生纠纷，实际施工人（挂靠人）可依据相关司法解释向发包人主张权利（见前述问题）。对内关系：被挂靠人与挂靠人之间通常有协议，工程款最终应归属实际投入的挂靠人。被挂靠人收取管理费。责任承担：因施工造成的质量、安全事故等对外债务，...

“背靠背”条款的效力在司法实践中存在争议，但主流观点倾向于认可其有效性，前提是条款内容明确、不违反公平原则。该条款属于附条件的民事法律行为，根据《民法典》第一百五十八条，民事法律行为可以附条件。然而，如果总包方怠于向业主行使付款请求权，或业主付款条件已成就但总包方恶意阻碍条件成就，法院可能根据《民法典》第一百五十九条（不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就）的规定，判决总包方向分包方支付工程款。分...

有权停工，这是承包人的法定合同履行抗辩权。 法律依据是《民法典》第八百零三条：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”工程进度款是承包人继续施工的重要资金保障，发包人未按约支付，构成根本违约，承包人有权行使履行抗辩权，暂停施工。 **停工应注意的法律风险及操作要点**： 1. **合同审查**：首先查看施...

能否调整需视情况而定。固定总价合同通常约定价格风险由承包人承担。但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及建设工程领域的实践，如果工程量的变更是因发包人要求的设计变更、发包人提供的资料错误、或出现了合同订立时无法预见的重大变化所导致，且不属于承包人商业风险的，承包人有权请求调整价款。承包人应注意在合同中对调价情形、程序（如图纸会审、签证）作出明确约定，并及时就变更事项办理书面签证或索赔...

可以主张利息。工程价款的利息从应付工程价款之日开始计付。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十七条，利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。如果合同约定以审计结果作为结算依据，但发包人无正当理...

原则上由业主承担。EPC（设计-采购-施工）合同通常约定，业主应对其提供的现场数据、地下条件、前期设计文件等基础资料的准确性、充分性和完整性负责。根据《民法典》第八百零二条，因发包人（业主）的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。总承包商应及时向业主发出通知，说明基础资料错误的情况及导致...

**原则上不能。** 根据《商标法实施条例》的相关规定和审查实践，商标注册申请提交后，对商标图样进行任何实质性的修改（如改变字体、图形设计、组合方式、颜色等），都是不被允许的。因为修改后的图样被视为一个新的商标，如果允许修改，会改变申请的基础，影响审查的客观性和对其他申请人的公平性。商标局审查的对象就是您最初提交的图样。但是，存在两种有限的例外情况：1. **非实质性错误的更正**：如果申请文件中...

“TM”和“®”是商标的常用标记，法律意义不同：1. **“TM”**：是英文“Trademark”的缩写，通常表示该标志被作为商标使用，但未必已经注册。在中国法律中，“TM”没有法定含义，使用不受限制，即使未提交注册申请也可使用。它主要起到声明作用和广告提示。2. **“®”**：是英文“Registered”的缩写，表示该商标是**已注册**商标。根据《商标法实施条例》第六十三条，使用注册商标...

商标注册申请中的“分割申请”，是指根据《商标法实施条例》第二十二条规定，当一件商标注册申请中指定用于多个类别的商品或服务（即一标多类申请）时，在部分商品或服务上的申请被驳回，而其余部分进入初步审定公告的情况下，申请人可以将原申请分割为两件申请：一件包含被驳回的商品/服务（可就此部分单独申请驳回复审），另一件包含初步审定的商品/服务（可先行进入公告和后续注册程序）。主要应用场景：在一标多类申请中，如...

“撤三”全称“撤销连续三年停止使用注册商标的申请”，依据《商标法》第四十九条第二款。 **申请条件**：任何单位或个人可以申请撤销一个注册商标，只要该商标没有正当理由，在其核定使用的商品/服务上，连续三年未进行真实、公开、合法的商业使用。 **可提出“撤三”的常见情形**： 1. 扫清自己商标注册的在先障碍。 2. 清除市场上闲置不用的“僵尸商标”。 3. 作为商标异议、无效宣告或侵权诉讼的辅...

根据《商标法》第十条、第十一条、第十二条，以下标志禁止或限制作为商标使用或注册：一、绝对禁止使用（亦不得注册）：如国家名称、国旗、国徽等；带有民族歧视性的；有害于社会主义道德风尚或有其他不良影响的等。二、缺乏显著特征不得注册（但经过使用取得显著特征并便于识别的，可以注册）：如仅有本商品的通用名称、图形、型号的；仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途等特点的。三、以三维标志申请注册商标的，仅由商...

商标注册需按照《类似商品和服务区分表》（基于尼斯分类）申请，指定具体的商品或服务项目。 **如何选择**： 1. **核心类别**：覆盖您当前实际经营和未来计划经营的核心业务所在类别。例如，服装公司在第25类（服装鞋帽）。 2. **关联类别**：选择与核心业务关联紧密的类别。如服装公司可考虑第18类（皮革皮具）、第35类（广告销售、线上线下零售批发）。 3. **防御类别**：为防止他人搭便车...

发现商标侵权行为，建议按以下步骤采取法律措施：1. 证据固定：这是维权的基础。务必全面收集并公证保全侵权证据，包括但不限于：购买侵权产品的实物、发票、收据；侵权店铺的门头、店内陈列照片/视频；侵权产品的网络销售页面截图、链接、交易记录；侵权人的主体信息（公司名称、地址、经营者信息等）。2. 发送律师函：委托律师向侵权方发出警告函，要求其立即停止侵权、赔偿损失、消除影响。此举可能促成快速和解。3. ...

对于已使用未注册商标被抢注，可依据《商标法》相关条款，根据不同阶段采取行动： **1. 初审公告期内（3个月）**：提出异议。 - **理由**：依据《商标法》第三十二条：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。” - **关键**：需提供证据证明您在先使用该商标并在相关领域具有一定影响，且对方存在“不正当手段”（如明知或应...

根据《商标法》规定及当前实践，商标注册流程通常需要8-12个月。主要阶段包括：1. 形式审查（约1-2个月）：审查申请文件是否齐全、合规。2. 实质审查（约6-9个月）：审查商标是否具有显著性，是否与在先权利冲突等。3. 初步审定公告（3个月）：通过实质审查的商标将刊登在《商标公告》上，接受社会公众异议。4. 核准注册发证：公告期满无异议或异议不成立的，商标局予以核准注册，颁发《商标注册证》。整个...

这个问题需要分情况讨论，核心原则是：**商标应按照核准注册的图样规范使用**。根据《商标法》第四十九条和《商标法实施条例》第六十三条，自行改变注册商标的，由地方市场监管部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。**具体分析**：1. **组合商标拆开使用**：将已注册的“图形+文字”组合商标，拆成单独的图形和单独的文字分别使用，这属于“自行改变注册商标”。如果拆开后的文字或图形部分没...