问题
施工过程中，因设计变更导致工程量增加，承包人如何主张这部分工程款？
工程建筑
推荐
答案
承包人应按照合同约定的变更估价条款执行。若合同有约定，从其约定。若无约定或约定不明，根据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条及《建设工程工程量清单计价规范》，可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算。关键步骤包括：1. 及时取得发包人或监理方确认的书面变更指令或签证；2. 对新增工程量及价款进行报价并报审；3. 保留施工记录、会议纪要等证据。避免“先干后谈”，以防结算纠纷。
相关问题
固定总价合同履行中，因工程量增加或材料价格大幅上涨，承包人能否要求调整合同价款？
可以，但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”，在发生合同约定或法律规定的情形时，价款可以调整。
1. **工程量变更**：根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工，法律是否允许？垫资利息如何约定？
法律不禁止垫资施工，但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包...
承包人能否以发包人未支付工程款为由，拒绝交付建设工程？
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**（《民法典》第五百二十五条）：若合同约定支付工程款与交付工程同时履行，发包人未付款，承包...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误，承包人是否可以免责？
可以，此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指...
发包人要求承包人垫资施工，法律是否允许？相关利息如何计算？
法律并未明令禁止垫资施工，但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定...
相似问答
固定总价合同履行中，因工程量增加或材料价格大幅上涨，承包人能否要求调整合同价款？
可以，但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”，在发生合同约定或法律规定的情形时，价款可以调整。
1. **工程量变更**：根据《民法...
因设计变更导致工程量增加，但双方未就新增单价达成一致，如何确定工程价款？
应按照《民法典》及司法解释的规定顺序确定。首先，参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。其次，可以参照合同约定中类...
施工过程中，因设计变更导致工程量增加，但双方未就单价达成一致，结算时如何确定单价？
有约定从约定，无约定可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成，其生成内容的准确性和完整性无法保证，不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考，不作为法律依据，具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题，建议咨询专业执业律师。