问题
工程总承包（EPC）项目中，因业主提供的基础资料错误导致设计变更和费用增加，责任由谁承担？
工程建筑
推荐
答案
原则上由业主（发包人）承担。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，发包人应提供真实、准确、齐全的现场条件和工程地质、水文地质、工程范围等基础资料。因发包人提供的基础资料错误导致承包人设计文件需要修改或造成费用增加、工期延误的，由发包人承担责任。承包人在接收资料时应进行复核，发现错误应及时通知发包人。合同中对业主提供资料的准确性和责任承担有更具体约定的，从其约定。
相关问题
发包人要求承包人垫资施工，法律是否允许？垫资利息如何约定？
法律不禁止垫资施工，但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包...
固定总价合同履行中，因工程量增加或材料价格大幅上涨，承包人能否要求调整合同价款？
可以，但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”，在发生合同约定或法律规定的情形时，价款可以调整。
1. **工程量变更**：根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工，法律是否允许？相关利息如何计算？
法律并未明令禁止垫资施工，但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定...
承包人能否以发包人未支付工程款为由，拒绝交付建设工程？
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**（《民法典》第五百二十五条）：若合同约定支付工程款与交付工程同时履行，发包人未付款，承包...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误，承包人是否可以免责？
可以，此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
工程总承包（EPC）项目中，因业主提供的基础资料错误导致设计返工，责任如何划分？
责任通常由业主（发包人）承担。在EPC模式下，业主有义务提供准确、完整的基础资料（如地质勘察报告、边界条件、技术标准等）。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总...
工程总承包（EPC）模式中，承包人的设计责任风险有多大？
工程总承包模式下，承包人承担了从设计到施工的集成责任，设计责任风险显著增大。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》及相关合同示范文本，承包人对其设...
工程总承包（EPC）项目中，因业主提供的资料错误导致设计变更，费用和工期风险由谁承担？
原则上由业主（发包人）承担。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及工程总承包合同示范文本，发包人应提供其掌握的现场水文、地质、气象等客观...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成，其生成内容的准确性和完整性无法保证，不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考，不作为法律依据，具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题，建议咨询专业执业律师。