问题
因环保政策突然收紧,导致工地被迫长期停工,由此产生的损失由谁承担?
工程建筑
推荐
答案
此问题涉及不可抗力与情势变更的区分。通常,因国家法律、政策重大调整(非一般性变化)导致合同无法履行,可能构成不可抗力或情势变更。
1. **若构成不可抗力**(如政府紧急禁令):根据《民法典》第五百九十条,因不可抗力不能履行合同的,部分或全部免除责任。工期应顺延,承包人的停工损失(如人员窝工、机械闲置)一般自行承担,但发包人应承担其自身的损失。工程价款通常不调整,除非合同另有约定。
2. **若构成情势变更**(如环保标准大幅提高导致成本激增):根据《民法典》第五百三十三条,受不利影响的承包人可以与发包人重新协商;协商不成的,可请求法院或仲裁机构变更或解除合同。法院可能根据公平原则调整价款或分摊损失。
关键:承包人应及时书面通知发包人,保留政府政策文件、停工指令、损失计算等证据,并积极协商解决方案。
1. **若构成不可抗力**(如政府紧急禁令):根据《民法典》第五百九十条,因不可抗力不能履行合同的,部分或全部免除责任。工期应顺延,承包人的停工损失(如人员窝工、机械闲置)一般自行承担,但发包人应承担其自身的损失。工程价款通常不调整,除非合同另有约定。
2. **若构成情势变更**(如环保标准大幅提高导致成本激增):根据《民法典》第五百三十三条,受不利影响的承包人可以与发包人重新协商;协商不成的,可请求法院或仲裁机构变更或解除合同。法院可能根据公平原则调整价款或分摊损失。
关键:承包人应及时书面通知发包人,保留政府政策文件、停工指令、损失计算等证据,并积极协商解决方案。
相关问题
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
因环保政策导致工地被要求停工,由此产生的工期延误和损失由谁承担?
通常视为不可抗力或情势变更,风险由发包人和承包人合理分担。根据《民法典》第一百八十条、第五百三十三条及第八百零三条:1. 工期延误:因政府环保政策(如大气污染治...
因不可抗力(如自然灾害、疫情封控)导致合同无法履行,能否解除合同并免责?
可能构成免责事由或合同解除事由,但需严格符合条件。根据《民法典》第五百六十三条第一款第一项、第五百九十条,因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同。...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。