问题
甲供材料出现质量问题导致工程返工,责任如何划分?损失由谁承担?
工程建筑
推荐
答案
责任划分主要依据过错原则和合同约定。根据《建设工程质量管理条例》第十四条及工程实践:
1. **发包人(甲方)责任**:对由其提供的建筑材料、构配件和设备的质量负责。如果甲供材本身存在质量问题,发包人应承担主要责任,赔偿承包人因此产生的返工、修理、停工、窝工等损失,并顺延工期。
2. **承包人责任**:负有检验义务。根据《民法典》第八百零一条,承包人应对进场的甲供材进行检验,检验合格后方可使用。如果承包人明知或应知材料不合格仍使用,或未履行合理检验义务,则需对由此造成的损失承担相应责任。
实务中,承包人发现甲供材质量问题应立即书面通知发包人和监理,要求更换,并暂停相关部位施工。损失计算需有详细记录和证据。合同中对甲供材检验程序、责任划分有约定的,优先适用。
1. **发包人(甲方)责任**:对由其提供的建筑材料、构配件和设备的质量负责。如果甲供材本身存在质量问题,发包人应承担主要责任,赔偿承包人因此产生的返工、修理、停工、窝工等损失,并顺延工期。
2. **承包人责任**:负有检验义务。根据《民法典》第八百零一条,承包人应对进场的甲供材进行检验,检验合格后方可使用。如果承包人明知或应知材料不合格仍使用,或未履行合理检验义务,则需对由此造成的损失承担相应责任。
实务中,承包人发现甲供材质量问题应立即书面通知发包人和监理,要求更换,并暂停相关部位施工。损失计算需有详细记录和证据。合同中对甲供材检验程序、责任划分有约定的,优先适用。
相关问题
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
发包人未经验收擅自使用建设工程,之后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,法院是否支持?
法院不予支持,但承包人仍应在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。依据《民法典》第七百九十九条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合...
EPC工程总承包项目中,总承包人对设计错误导致的建设工程损失承担什么责任?
在EPC模式下,总承包人通常对设计、采购、施工的整体负责,实行“单一责任”原则。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条,工程总承包单位应当...
发包人未经竣工验收擅自使用工程后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,法院是否支持?
一般不予支持,但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第十四条,建设工程未经竣工验收,发包...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。