问题
工程竣工验收合格后,发包人发现工程存在隐蔽质量缺陷,能否要求承包人修复或赔偿?
工程建筑推荐
答案
可以,但受质量保修期和诉讼时效限制。竣工验收合格仅是对工程表面及常规检测下的认可,不排除存在隐蔽缺陷。根据《民法典》第八百零二条,因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。对于在保修期内发现的任何质量缺陷(包括隐蔽缺陷),承包人均有义务修复。若缺陷造成其他损失,发包人可要求赔偿。相关请求权受三年普通诉讼时效期间限制,自权利人知道或应当知道权利受损及义务人之日起算。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...承包人施工过程中发现地下文物,应如何处理?相关费用和工期如何承担?
承包人应立即停工,保护现场,并报告发包人和文物行政部门。依据《文物保护法》第三十二条,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立...因设计单位提供的图纸存在错误导致施工返工,产生的损失应由谁承担?承包人如何索赔?
损失原则上应由建设单位(发包人)承担,但建设单位可向设计单位追偿。承包人应向发包人索赔。
**责任分析**:根据合同相对性原则,承包人与发包人之间存在施工合同...相似问答
拆迁安置房的质量出现问题,比如漏水、裂缝,该找谁负责?
安置房出现质量问题,责任主体和维权途径如下:1. 责任主体:首先是安置房的建设单位(开发商),其对房屋质量承担首要责任。如果拆迁方(政府或其委托的单位)是建设单...承包人超越资质等级签订的施工合同效力如何?工程竣工后合格怎么办?
承包人超越资质等级承揽工程,违反《建筑法》关于从业资格强制性规定,根据《民法典》第一百五十三条及建设工程司法解释一第一条,该施工合同无效。但依据司法解释一第二十...建设工程施工合同无效,但工程经竣工验收合格,承包人是否有权请求参照合同约定支付工程价款?
是的,承包人有权请求参照合同约定支付工程价款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十四条规定,当事人就同一建设工程订...免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。