问题
发包人拖延支付进度款,承包人是否有权停工?
工程建筑
推荐
答案
在符合法定或约定条件时有权停工。根据《民法典》第五百二十七条的不安抗辩权,以及第八百零三条关于发包人未按约定支付工程价款时承包人可以催告并暂停施工的规定。通常,施工合同会明确约定发包人逾期支付进度款达到一定期限(如28天)后,承包人可以暂停施工。承包人行使停工权应注意程序:1. 发包人确已逾期付款;2. 发出书面催告通知,给予合理付款宽限期;3. 宽限期满仍未支付的,再发出正式的停工通知。不当停工可能导致承包人承担违约责任。停工期间的费用和工期延误可向发包人索赔。
相关问题
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
软件开发合同约定分期付款,我们在支付首付款后,发现开发方进度严重滞后,且交付的原型Demo与需求文档严重不符。我们能中止支付后续款项并要求解除合同吗?
可以。您可能同时拥有不安抗辩权和合同解除权。1. **行使不安抗辩权**:根据《民法典》第五百二十七条,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方经营状况严重恶...
合作开发软件合同约定,我方出资,对方负责技术开发。现对方未按里程碑交付成果,且沟通中发现其缺乏关键技术人员,可能无法完成。我方能否中止付款并解除合同?
可以。对方的行为表明其可能丧失履行债务能力,构成预期违约。根据《民法典》第五百二十七条,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方经营状况严重恶化、丧失商业信誉...
发包人拖延支付工程进度款,承包人是否有权停工?
在符合法定或约定条件时有权停工。根据《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据建设...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。