问题
因暴雨、台风等不可抗力导致工程受损和工期延误,损失如何承担?
工程建筑
推荐
答案
根据《民法典》第五百九十条,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。具体到建设工程:1. **工程本身损坏**:运至施工现场的材料和待安装设备的损坏,通常由发包人承担;承包人施工设备的损坏,由承包人自己承担。2. **工期延误**:应顺延工期,承包人不承担延误责任。3. **人员伤亡和第三方财产损失**:各自承担。4. **停工期间的费用**:如必要的人员工资、设备租赁费等,一般由发包人和承包人合理分担,合同有约定的从约定。承包人负有通知和减损义务,应在不可抗力发生后及时通知发包人,并采取措施减少损失。
相关问题
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
因不可抗力(如自然灾害、疫情封控)导致合同无法履行,能否解除合同并免责?
可能构成免责事由或合同解除事由,但需严格符合条件。根据《民法典》第五百六十三条第一款第一项、第五百九十条,因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同。...
因设计单位提供的图纸存在错误导致施工返工,产生的损失应由谁承担?承包人如何索赔?
损失原则上应由建设单位(发包人)承担,但建设单位可向设计单位追偿。承包人应向发包人索赔。
**责任分析**:根据合同相对性原则,承包人与发包人之间存在施工合同...
委托合同中,受托人超越授权范围行事,造成的损失由谁承担?
原则上由受托人自行承担。根据《民法典》第九百一十九条和第九百二十二条,受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托人指示的,应当经委托人同意。受托人超越...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。