问题
施工过程中,因发包人原因导致停工、窝工,承包人如何索赔损失?
工程建筑
推荐
答案
承包人有权索赔停工、窝工损失,包括人工费、机械租赁费、管理费等。法律依据是《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人应做好以下工作:1. 及时发出书面通知,说明停工原因和要求;2. 收集并固定证据,如监理日志、会议纪要、现场照片、费用支出凭证等;3. 计算具体损失,形成索赔报告;4. 若协商不成,可在诉讼或仲裁中主张。
相关问题
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
事故后对方逃逸,交警一直没找到人,我的损失怎么办?
您可以采取以下途径弥补损失:1. **向自己车辆投保的保险公司索赔**:如果您投保了**机动车损失保险**,可以根据合同约定向己方保险公司申请理赔,这属于“代位...
因发包人原因导致工程中途停建、缓建,承包人有哪些权利?
承包人有权要求赔偿损失。根据《民法典》第八百零四条,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、...
施工过程中,因发包人原因导致工期延误,承包人如何索赔?
承包人应遵循合同约定的索赔程序,并注意证据固定。法律依据主要是《民法典》第八百零三条(发包人未按约定提供材料设备等)和合同约定。实务步骤:1. 事件发生:识别并...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。