问题
施工过程中,因发包人原因导致停工窝工,承包人如何索赔损失?
工程建筑
推荐
答案
承包人有权索赔停工窝工损失,包括人工费、机械租赁费、管理费等。法律依据是《民法典》第八百零三条(发包人未按约定提供材料设备等)和第八百零四条(因发包人原因致使工程中途停建、缓建)。承包人必须做好以下工作:1. 及时发出书面通知,说明停工原因、要求及依据。2. 详细记录停工期间的人员、设备数量及时间,并请监理或发包人确认。3. 计算具体损失,收集费用凭证(工资单、租赁合同、发票等)。4. 按照合同约定的索赔程序在时效内提出。证据的完整性和程序的合规性是索赔成功的关键。
相关问题
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
我买的商品房,收房时发现实际层高比合同约定的矮了5厘米。这算严重问题吗?我能向开发商索赔吗?
层高误差属于房屋质量问题,您可以向开发商索赔。根据《商品房销售管理办法》第二十条及合同通常约定,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款。虽然该条...
公司签订的采购合同中,对方提供的产品规格与合同约定不符,但合同未明确约定违约责任,我方该如何索赔?
可以主张违约责任。根据《民法典》第五百八十二条,履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或约定不明确,受损害方根据标的的性质以及损...
货物运输合同中,承运人因交通事故导致货物全损,托运人如何索赔?承运人能否以交通事故免责?
托运人可以向承运人索赔货物损失。承运人通常不能以交通事故为由完全免责。根据《民法典》第八百三十二条,承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但是,承运人...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。