问题
发包人拖延审计(结算评审)导致工程款支付迟延,承包人能否主张利息?
工程建筑
推荐
答案
可以,利息起算点通常为合同约定的付款期限届满之日,而非审计完成之日。除非合同明确约定以政府或发包人内部审计结果作为结算支付的前提条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十七条,利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,建设工程已实际交付的,为交付之日。发包人以其内部审计或财政评审拖延结算,不能成为其不支付工程款的合法抗辩理由。承包人应积极催促结算,并保留催促证据。若合同有“以审计为准”的条款,该条款效力在司法实践中存在争议,但若审计程序无正当理由长期不启动或无法完成,承包人仍可起诉要求司法鉴定确定价款并主张利息。
相关问题
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
发包人拖延审计,迟迟不付工程款,承包人如何应对?
承包人可采取多种法律途径。首先,审查合同是否约定“以审计结果为结算依据”及审计期限。若无期限约定或约定不明,发包人拖延构成违约。步骤:1. 发函催告,设定合理答...
承包人能否同时主张逾期支付工程款的利息和违约金?
可以同时主张,但总额不得超过法律支持的上限。工程款利息(法定孳息)和违约金(违约责任)性质不同。根据《民法典》第五百八十五条及《最高人民法院关于审理建设工程施工...
发包人拖延办理竣工结算,导致工程款利息起算时间无法确定,利息应从何时起算?
利息从应付工程价款之日开始计付。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十七条,利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。