可以，但需根据具体情况区分抗辩与反诉。1. 抗辩（抵销）：如果工程质量问题属于承包人未履行或未完全履行合同义务，且该义务与支付工程款义务具有对价关系（如修复义务），发包人可在应付工程款范围内主张抵销。例如，局部质量瑕疵的修复费用。2. 反诉：如果工程质量问题严重，如主体结构不合格或需整体返修，造成的损失可能超过工程款本身，发包人应提起反诉，要求承包人承担修复费用、赔偿损失等。发包人需就质量问题的存...

如果合同中有明确约定，则可以。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此明确约定，则不能直接视为认可。实务中，承包人应在合同中设置此类“逾期视为认可”条款，并在提交结算文件时使用可证明送...

有约束力，但前提是监理单位的权限来源于发包人的合法授权。根据《建筑法》第三十二条，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。监理单位是受发包人委托，代表发包人对工程质量、进度、投资进行监督管理的机构。其权限范围由发包人与监理单位签订的《建设工程监理合同》以及发包人与承包人签订的《建设工程施工合同》共同确定。如果施工合同中明确约定，涉及工程量确认...

可以要求调整。固定总价合同通常适用于工程量清晰、风险可控的项目。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的实践，如果因发包人原因（如重大设计变更）导致工程量发生实质性变化，超出了签订合同时双方可预见的正常商业风险范围，继续按固定总价履行对一方当事人明显不公平的，受不利影响的当事人可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同。承包人应保存好设计变更通知、签证、会议纪要等证据，证明变更范围...

主要区别在于分包的内容和对象的合法性。1. **劳务分包**：指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成。法律允许劳务分包，但禁止再分包。2. **工程转包**：指承包人将其承包的全部建设工程转给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包名义转给第三人。转包被法律明文禁止。3. **违法分包**：包括将工程分包给不具备相应资质的单位；建设工程总承包合同中未...

可能产生“视为认可”的法律后果。处理此问题的核心在于施工合同是否有明确约定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。” 实务要点：1. **合同约定是关键**：必须在合同中明确约定“逾期...

“背靠背”付款条款在司法实践中一般被认定为有效，属于附条件的付款条款。但其效力受到诚信原则和合理期限的限制。根据《民法典》第一百五十九条，附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。如果总包方怠于向发包人行使工程款债权，或者发包人付款条件已长期无法成就（非因分包方原因），法院可能基于公平原则，视为总包方恶意阻止付款条件成就...

通常由发包人承担，承包人有权要求工期顺延和费用补偿。法律依据是《民法典》第八百零八条（参照承揽合同）关于由定作人提供工作场地及承担不可归责于承揽人风险的精神，以及《文物保护法》的相关规定。发现文物属于不可预见的、非因承包人原因导致的事件。处理程序：1. 承包人应立即保护现场并报告发包人和文物行政部门；2. 由此导致的停工、窝工、文物考古作业等，承包人应做好记录和签证；3. 承包人可依据合同约定（如...

承包人应按照合同约定支付逾期竣工违约金。根据《民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。违约责任的形式和计算方式首先遵从合同约定。如果合同约定的违约金过高（一般超过造成损失的30%），发包人请求减少的，人民法院可以以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当...

原则上不能。支付工程款与开具发票是两种不同性质的义务。支付工程款是合同的主要义务，而开具发票是基于税法规定产生的附随义务或从给付义务。二者不具有对等关系。除非合同中明确将“先开票后付款”约定为付款条件，否则发包人不能以承包人未开具发票为由行使先履行抗辩权或同时履行抗辩权来拒付工程款。根据《民法典》关于合同履行顺序的规定，主要义务的履行不应被附随义务的不履行所阻碍。但承包人不开具发票的行为可能构成违...

挂靠施工属于违法行为，相关合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效。对于合同无效后的责任承担：1. **对外责任**：因建设工程质量不合格等造成的损失，发包人有权请求出借资质的单位（被挂靠方）与借用资质的单位或者个人（挂靠方）承担连带责任。2. **...

承包人应对措施：1. 按合同约定和《建设工程施工合同（示范文本）》程序，在工程具备验收条件时提交完整的竣工验收报告和资料。2. 若发包人收到报告后无故拖延（如超过合同约定的验收期限），承包人可发函催告。3. 若催告后仍不组织验收，可视为发包人恶意阻止验收条件成就，依据《民法典》第一百五十九条，视为条件已成就。竣工日期的确定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）...

从发包人擅自使用之日起计算。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，承包人建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。但若建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。因此，保修期的起算日也相应提前至发包人擅自使用（转移占有）之日。此规定旨在防止发包人通过擅自使用行为规避自身责任，同时督促其及时组织验收。

可以，但需满足一定条件。根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力的规定，以及建设工程施工合同通常的约定，恶劣天气如果构成不可抗力（即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）或合同约定的特殊恶劣气候条件，由此造成的工期延误，承包人可以免责并顺延工期。承包人需注意：1. 及时书面通知发包人和监理人，说明情况；2. 采取必要措施减少损失；3. 在约定期限内（通常为14天内）提交正式的工期顺延申请报告及相关...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招标投标的严肃性和公平竞争。但前提是中标合同合法有效。如果中标...

根据《民法典》第一百八十条、第五百九十条及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。处理原则：1.工期顺延：因不可抗力导致工期延误的，承包人可主张顺延工期，且通常不承担违约责任。2.损失分担：工程本身的损害、第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担。承包人的施工设备损坏、停工损失（如人工窝工、机械租赁费）由承包人承担。发包人和承包人各自承担其人员伤亡...

承包人的保修责任期限依据法律规定和合同约定。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期...

质量保修责任是法定的，不因合同无效而免除，但质保金作为履约担保的特定形式可能受影响。根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》，承包人对建设工程在保修范围和保修期限内发生的质量问题负有保修义务，这是强制性法定义务。合同无效后，关于质保金扣留比例、返还期限等具体约定虽随之无效，但发包人仍有权在工程款中预留一部分款项，以担保承包人履行法定的质量保修义务。预留的金额和期限可参照原合同约定或由法院酌定。承包...

建设工程实行质量保修制度。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，最低保修期限为：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定，但不...

一般不能得到支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务并转嫁质量风险。承包人...