安置房逾期交付和停发过渡费是典型的违约行为。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十二条及补偿协议约定，征收部门应支付临时安置费或提供周转用房，直至安置房交付。您可以：1. 审查补偿协议中关于交房期限和逾期责任的条款。2. 向房屋征收部门发出书面催告函，要求其履行交付义务并支付逾期期间的过渡费（通常有双倍或更高标准）。3. 若催告无效，可依据协议向法院提起民事诉讼，要求对方履行协议、交付房屋并支...

面对以“违建”为由的零补偿强拆，必须迅速、依法应对：1. **程序合法性审查**：依据《行政强制法》，对违建的强制拆除有严格程序，包括调查取证、责令限期拆除决定、催告、听取陈述申辩、作出强制执行决定并公告等。缺少任何环节都属程序违法。2. **实体合法性抗辩**：收集能证明房屋合法的证据，如建房许可、历史文件、航拍图、缴纳费用的凭证等。许多建筑因历史原因未办证，不等于必然是违建，需根据建造时的法律...

这取决于地方制定的补偿安置方案，两种模式都存在。1. **按面积补偿（产权调换）**：核心是保障房屋财产权，通常遵循“拆一还一”或按合法建筑面积的一定比例置换安置房面积，再结算结构、成新差价。2. **按人口安置**：核心是保障集体经济组织成员的居住权，设定人均一定面积的安置基准，通常与户籍、成员资格紧密挂钩。实践中，许多地方采用“结合型”方案：例如，规定一个基本的按户或按人均安置面积，同时对原有...

根据《公司法》第一百八十三条、第一百八十四条，有限责任公司的清算组由股东组成，股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组。清算组在清算期间行使下列职权：1）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；2）通知、公告债权人；3）处理与清算有关的公司未了结的业务；4）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；5）清理债权、...

根据《公司法》第一百四十八条，董事、高级管理人员的忠实义务禁止行为主要包括：1. 挪用公司资金。2. 将公司资金以其个人或他人名义开立账户存储。3. 违反章程规定，未经股东会/董事会同意，将公司资金借贷给他人或以公司财产为他人提供担保。4. 违反章程或未经同意，与本公司订立合同或进行交易（自我交易）。5. 未经同意，利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会（篡夺公司机会）。6. 接受他人与公...

董事会决议的效力瑕疵主要分无效和可撤销两种。根据《公司法》第二十二条：1. 决议内容违反法律、行政法规的无效。例如，决议从事非法经营。2. 决议程序违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的，属于可撤销。例如，未按规定通知董事、表决方式违规、决议内容超越章程授权等。股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民...

承包人应遵循“索赔时限”和“证据固定”两大原则。首先，合同通常约定了索赔程序，承包人必须在约定期限内（如28天内）向发包人或监理人发出书面索赔意向通知，说明索赔事件。随后在规定时间内提交详细的索赔报告及证据。若合同无约定，也应尽快书面提出。其次，关键是要固定证据，证明延误是由发包人原因造成，如：1. 设计变更指令；2. 未按时提供施工条件（场地、图纸、资金）的函件；3. 甲供材料设备延迟通知；4....

原则上由发包人承担。法律依据：1. **《民法典》第八百零三条**：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。图纸是核心的“技术资料”。2. **《建筑法》第五十八条**：建筑施工企业对工程的施工质量负责，但前提是必须按照工程设计图纸施工。若图纸错误是发包人（或设计单位）原因，承包人按图施工导致的返工，不属于承包人...

绝对禁止。根据《保障农民工工资支付条例》第二十六条，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。该账户资金不得因支付本项目农民工工资以外的原因被查封、冻结或者划拨。挪用专用账户资金属于违法行为，人力资源社会保障行政部门可责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊...

原则上以中标备案的“白合同”为准。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此规定旨在维护招投标市场的秩序。但需注意，如果合同实质性内容因设计变更、规划调整等客观原因发生变更，且当事...

需视情况而定。固定总价合同通常风险由承包人承担，但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及工程实践，在以下情况可能调整：1. 发包人提出设计变更或新增工程范围，超出原合同约定范围。2. 工程量清单漏项、错项，且非承包人原因造成。3. 遭遇不可预见的重大市场材料价格暴涨等情势变更情形。承包人需在合同中约定调价机制，或在施工过程中及时就变更事项签证确认。发生争议时，可申请工程造价鉴定。

在符合合同约定或法律规定的前提下有权停工。1. 合同约定：查看施工合同是否约定了发包人逾期支付进度款时，承包人的停工权及相应程序。2. 法定权利：根据《民法典》第五百二十七条的不安抗辩权，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化、丧失商业信誉等情形，可以中止履行。发包人长期拖欠工程款，可能构成丧失或可能丧失履行债务能力的情形。承包人行使停工权时，应注意：首先发函催告并给予合理付款...

质保金返还期限由合同约定，但不得违反强制性规定。根据《建设工程质量保证金管理办法》相关规定，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，从工程通过竣工验收之日起计。具体返还：1. 合同约定返还期限和比例。2. 若未约定或约定不明，可参照上述管理办法，在缺陷责任期满后，承包人可请求返还。发包人逾期返还的，构成违约，承包人有权要求其返还本金并支付逾期利息。利息计算标准合同有约定的从约定，无约定的可参照同期贷...

如果承包人能够证明设计变更系发包人要求或同意，且实际完成了新增工程，可以请求参照合同约定或签约时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款。依据《建设工程司法解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集发包人指令...

不能，需视情况与招标人协商处理。联合体投标是基于各成员方的共同资质和能力。根据《招标投标法》第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。若一方退出或丧失关键资质，可能导致联合体不再满足中标时的资格条件，构成根本违约。另一方不能单方面继续履行。正确的做法是：及时通知招标人，协商解决方案，如经招标人同意，由符合条件的另一方或新引入的合格方承接全部工作并...

原则上由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。图纸是重要的技术资料，其错误属于发包人提供的技术资料不符合要求，由此导致的返工费用、工期延误等损失，承包人有权向发包人索赔。但承包人若在发现图纸错误后未及时通知发包人，可能需对损失扩大部分承担责任。

可参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条第二款，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集和保存设计变更的指令、签...

可以。根据《民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同。设计变更属于合同变更。如果变更导致实际工程量减少或取消了部分工程内容，根据公平原则和合同约定（如工程量清单计价规范），发包人有权要求相应核减合同价款。核减金额应基于变更部分的原合同单价或双方协商的新单价计算。承包人应配合办理变更签证，明确变更内容及费用调整方式。若承包人已完成部分工作但被取消，可就已完部分主张合理费用。

“黑白合同”又称“阴阳合同”，指当事人就同一建设工程另行订立的与经过备案的中标合同实质性内容不一致的合同。**“白合同”**：指经过招标投标程序，根据中标结果签订并提交建设行政主管部门备案的合同。**“黑合同”**：指当事人私下签订的，在工程价款、工期、质量等实质性内容上与“白合同”不一致的合同。**效力认定**：根据《招标投标法》第四十六条（不得订立背离合同实质性内容的其他协议）及《最高人民法院...

通常可以。在EPC（设计-采购-施工）总承包模式下，业主有义务提供准确、完整的项目基准资料（如水文地质、环境、边界条件等）。根据《标准设计施工总承包招标文件》（示范文本）通用合同条款及行业惯例，因业主提供的基准资料错误导致的设计修改、工程延误和费用增加，其风险和责任由业主承担。总承包商应在合同约定的时间内（如发现后14天内）向业主发出通知，说明错误内容及对费用和工期的影响，并附上详细证明资料，提出...