问题
施工过程中发现地下文物或化石,费用和工期如何处理?
工程建筑
推荐
答案
此情形属于不可预见的地下障碍物,费用和工期通常由发包人承担。法律依据是《民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体处理:1. 工期顺延:承包人应立即通知发包人和监理,保护现场,工期相应顺延。2. 费用承担:文物保护工作产生的费用(如停工、看护、配合考古发掘等)由发包人承担。合同若采用《建设工程施工合同(示范文本)》,其通用条款1.9款也规定,发现文物、化石等,发包人应承担由此增加的费用和延误的工期。承包人关键义务是及时书面通知和采取必要保护措施,否则可能需对损失扩大部分承担责任。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
相似问答
房屋租赁期间,家电自然损坏,维修费用应该由房东还是租客承担?
原则上由房东承担。根据《民法典》第七百一十二条,出租人应当履行租赁物的维修义务,但是当事人另有约定的除外。第七百一十三条规定,承租人在租赁物需要维修时可以请求出...
因疫情防控被强制隔离,费用该由谁承担?隔离措施不当造成损失能否要求赔偿?
根据《中华人民共和国传染病防治法》第四十一条规定,对已经发生甲类传染病病例的场所或者该场所内的特定区域的人员,所在地的县级以上地方人民政府可以实施隔离措施。在隔...
施工过程中发现地下文物,工期和费用损失由谁承担?
费用由发包人承担,工期相应顺延。依据《民法典》第八百零八条,发包人提供符合施工条件的场地是其基本义务。发现地下文物属于不可预见的、非承包人原因的地下障碍物。根据...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。