问题
建设工程施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人是否还能请求支付工程款？依据是什么？
工程建筑推荐
答案
可以请求支付工程款。根据《民法典》第七百九十三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十四条的规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这一规定确立了“无效合同，有效处理”的原则，旨在平衡双方利益，避免因合同无效而导致承包人无法获得劳动成果的对价，同时防止发包人因合同无效而获取不当利益。实务中，承包人需提供工程已竣工验收合格的证据。若工程未完工或存在质量问题，则需根据过错程度分担损失。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误，承包人是否可以免责？
可以，此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指...建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久？从何时开始起算？
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年，这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点（诉讼时效的起算日）是关键，通常从“权利人知道或者应当知...因异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人是否可以要求工期顺延？费用能否索赔？
可以要求工期顺延，但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**：异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...承包人施工过程中发现地下文物，应如何处理？相关费用和工期如何承担？
承包人应立即停工，保护现场，并报告发包人和文物行政部门。依据《文物保护法》第三十二条，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立...因设计单位提供的图纸存在错误导致施工返工，产生的损失应由谁承担？承包人如何索赔？
损失原则上应由建设单位（发包人）承担，但建设单位可向设计单位追偿。承包人应向发包人索赔。
**责任分析**：根据合同相对性原则，承包人与发包人之间存在施工合同...相似问答
承包人能否以发包人未支付工程款为由，拒绝交付已完工的工程？
在一定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。根据《民法典》第七百八十三条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付...承包人能否以发包人未支付工程款为由，拒绝交付建设工程？
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**（《民法典》第五百二十五条）：若合同约定支付工程款与交付工程同时履行，发包人未付款，承包...发包人拖延结算审计，导致工程款支付久拖不决，承包人如何应对？
承包人可采取以下法律措施：1. 依据合同约定，若超过约定的结算审核期限未答复，可视为认可承包人报送的结算价。2. 若合同无相关约定，可向发包人发出催告函，设定合...免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成，其生成内容的准确性和完整性无法保证，不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考，不作为法律依据，具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题，建议咨询专业执业律师。