问题
施工过程中,因发包人提供的建筑材料不合格导致质量缺陷,责任由谁承担?
工程建筑
推荐
答案
责任由发包人承担。根据《民法典》第八百零一条,因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。反之,若因发包人提供的材料、设备等不符合强制性标准或约定导致质量问题的,承包人若已尽到检验和通知义务(依据《民法典》第七百九十八条),则责任由发包人承担。承包人应:1. 按约定检验材料并及时提出书面异议;2. 保留检验记录和沟通证据;3. 若发包人坚持使用,应取得书面指令以备免责。
相关问题
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。
1. **工程量变更**:根据《民法...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
相似问答
公司设立分公司和子公司,在法律上有何根本区别?
分公司与子公司在法律地位、责任承担、设立程序等方面存在根本区别:1. **法律地位**:分公司是总公司的分支机构,不具有独立的法人资格。子公司是由母公司投资控股...
公司设立分公司和子公司,在法律地位和责任承担上有何根本区别?
分公司与子公司在法律上是完全不同的概念,主要区别如下:1. **法律地位**:**分公司**是总公司的分支机构,不具有独立的法人资格。其名称通常为“总公司名称+...
公司设立分公司和子公司,在法律地位和责任承担上有何区别?
分公司与子公司在法律上性质完全不同:1. **法律地位**:**分公司**是总公司的分支机构,不具有独立的法人资格(《公司法》第十四条第一款)。其名称通常为“总...
免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。