问题

发包人未按约定支付工程进度款,承包人是否可以停工?需要履行哪些程序?

工程建筑 推荐
答案
在符合法定或约定条件时,承包人可以行使履行抗辩权而停工。法律依据主要是《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权和第五百二十七条关于不安抗辩权的规定。若合同明确约定发包人支付进度款是承包人继续施工的先决条件,发包人迟延付款构成违约,承包人有权停工。程序上建议:1. 向发包人发出书面催告函,明确欠款金额并给予合理付款宽限期;2. 若宽限期满仍未支付,再次发出书面停工通知,说明停工理由、依据及复工条件;3. 做好停工期间的现场管理、证据保全(如催告函、停工通知的送达凭证),并计算停工损失。注意,承包人不得擅自无限期停工,否则可能被认定为违约。停工期间的费用和工期延误责任通常由发包人承担。
相关问题
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?垫资利息如何约定?
法律不禁止垫资施工,但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定,承包...
固定总价合同履行中,因工程量增加或材料价格大幅上涨,承包人能否要求调整合同价款?
可以,但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”,在发生合同约定或法律规定的情形时,价款可以调整。 1. **工程量变更**:根据《民法...
承包人能否以发包人未支付工程款为由,拒绝交付建设工程?
在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**(《民法典》第五百二十五条):若合同约定支付工程款与交付工程同时履行,发包人未付款,承包...
发包人要求承包人垫资施工,法律是否允许?相关利息如何计算?
法律并未明令禁止垫资施工,但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十五条,当事人对垫资和垫资利息有约定...
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...
免责声明

服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。