工期一般顺延，损失由发包人和承包人合理分担。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。对于建设工程，通常：1. 工期延误：承包人应及时通知并提供证明，工期相应顺延。2. 工程本身损坏、第三方人员伤亡财产损失：由发包人承担（如已投保，由保险赔付）。3. 施工方机械设备损坏、停工人工费、窝工费等：...

不能直接单方扣减，需遵循法定或约定程序。工程质量问题属于违约或侵权责任范畴。正确的做法是：1. 通知承包人修复；2. 若承包人拒绝或无法修复，发包人可委托第三方修复，由此产生的合理费用由承包人承担；3. 就修复费用或损失赔偿与承包人协商，或通过诉讼、仲裁解决。发包人单方扣款缺乏法律依据，可能被认定为违约付款。若双方在合同中约定了质量不合格的违约金或扣款计算方式，且经过有效确认程序，则可能依据合同处...

在符合法定或约定条件时，承包人可以行使履行抗辩权而停工。依据《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。在施工合同中，发包人按期支付进度款通常是先履行义务。若其经催告后在合理期限内仍未支付，承包人有权暂停施工，并可以主张顺延工期及赔偿停工损失（如窝工费、设备租赁费）。但承包人应注意合同约定，部分合同可能规定了具体...

如果设计变更确属必要且经发包人同意或指令，承包人有权要求调整合同价款。依据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条，合同生效后，当事人就价款等内容没有约定或约定不明的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。若仍不能确定，对于建设工程，可参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意保留发包人同意变更的签证、会议纪要、联...

承包人可依据合同约定和法律规定向发包人索赔。主要索赔项目包括：1. 已完工程价款；2. 已进场材料设备款；3. 人员遣散、机械设备停滞、窝工损失；4. 现场看护保管费用；5. 撤场费用；6. 利润损失（需合同有约定或可证明）。法律依据主要是《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构...

材料商或设备出租方可选择向挂靠人（实际施工人）或被挂靠单位（出借资质的建筑企业）主张权利，或要求二者承担连带责任。法律依据主要基于合同相对性和表见代理。1.如果合同是以被挂靠单位名义签订，且材料商/出租方有理由相信挂靠人代表被挂靠单位（如使用被挂靠单位公章、项目章、授权委托书），则构成表见代理（《民法典》第一百七十二条），被挂靠单位应承担合同责任。2.如果合同直接与挂靠人签订，则挂靠人是直接债务人...

承包人有权利主张。首先，应依据合同约定处理。若合同无约定或约定不明，根据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条的规定，双方可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。仍不能确定的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。关键程序是：承包人应及时取得发包人或监理方对设计变更的书面确认（如签证单），并详细记录新增工程的范围、标准和工程量，作为结算依据。避免事后因证据不足产生纠纷。

可以。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。固定价合同仅针对合同约定的风险范围内的工程量，对于超出原设...

质量保修责任是法定的，不因合同无效而免除，但质保金作为履约担保的特定形式可能受影响。根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》，承包人对建设工程在保修范围和保修期限内发生的质量问题负有保修义务，这是强制性法定义务。合同无效后，关于质保金扣留比例、返还期限等具体约定虽随之无效，但发包人仍有权在工程款中预留一部分款项，以担保承包人履行法定的质量保修义务。预留的金额和期限可参照原合同约定或由法院酌定。承包...

一般不能。支付工程款与开具发票是两种不同性质的义务。根据《民法典》规定，支付工程款是发包人的主要合同义务，而开具发票是承包人的附随义务或从给付义务。两者不具有对等关系，除非合同明确约定“先开票后付款”作为支付条件。司法实践中，法院通常认为，发包人不能以承包人未履行开具发票这一附随义务，来对抗其支付工程款这一主要义务。发包人正确的做法是支付工程款，同时可另案或另诉要求承包人履行开票义务并赔偿因此造成...

发包人应根据缺陷性质采取不同步骤：1. 通知义务：立即书面通知承包人，要求其在合理期限内修复。2. 自行修复：若承包人拒绝或迟延修复，为避免损失扩大，发包人可委托第三方修复，保留费用凭证，向承包人追偿。依据《民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。3. 索赔损失：因质量缺陷造成人身、财产损害的，可依据《民法典》侵权责...

建设工程施工合同无效，合同中关于质量保证金的条款原则上也无效，因为其属于合同的组成部分。但是，这并不意味着发包人丧失了要求承包人对工程质量承担责任的權利。根据《民法典》第七百九十三条（原《合同法》相关精神）及建设工程司法解释，合同无效但工程验收合格的，可以参照合同约定折价补偿。在折价补偿时，如果工程存在质量缺陷，发包人有权从应支付的工程款中扣除相应的修复费用。因此，虽然不能直接依据无效的“质保金条...

承包人可依法提起诉讼或仲裁，并申请工程造价司法鉴定。根据《民法典》关于合同履行和违约责任的规定，发包人无正当理由拖延结算，构成违约。承包人应：1. 依据合同约定，向发包人发送正式的结算报告和催告函；2. 若合同约定以审计结论为结算依据，但发包人怠于启动审计，承包人可以申请法院委托司法鉴定确定工程价款；3. 在诉讼中，法院通常会支持以承包人送审价为基础，结合鉴定结论或相关证据认定工程款。承包人需注意...

法院会根据承包人的申请，结合实际情况予以适当减少。依据《民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。判断是否“过分高于”，司法实践中通常参照《全国法院贯彻实施民法典工作会议纪要》的精神，以违约造成的实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则衡量。建设工程案件中，发包人的损失主要是逾期使用...

需要看资料交付是否为发包人支付尾款的前提条件（即是否构成付款的抗辩）。1. 合同有明确约定：如果合同约定“承包人提交完整竣工资料是支付尾款的前提条件”，则承包人的该义务属于先履行义务或与付款义务形成对待给付关系。承包人未交付或交付不全，发包人可行使先履行抗辩权或同时履行抗辩权，暂时拒付相应尾款。2. 合同无明确约定：则交付竣工资料通常被认定为承包人的从给付义务或附随义务，而支付工程款是发包人的主给...

不能无限期拖延。“背靠背”条款的效力在实践中通常被认可，但其适用受到公平原则和诚实信用原则的限制。总包方不能消极等待业主付款，而应积极行使向业主的收款权利。如果因总包方原因（如工程质量问题、未及时提交结算资料）导致业主付款条件不成就，或者总包方怠于向业主主张权利，法院可能不支持其以“背靠背”条款抗辩。部分司法观点认为，应给“背靠背”付款设定合理期限，超出合理期限后，无论业主是否付款，总包方都应向分...

原则上应以中标合同为准。根据《招标投标法》第四十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。如果另行订立的合同在工程范围、工期、质量、价款等方面与中标合同不一致，应当以中标合同作为结算依据。但合同履行中因设计变更、规划调整等客观原因导致变更的除外。此规定旨在维护招投标市场的公平公正，防止“黑白合同”。

此问题的责任承担主要依据合同约定和法律规定，核心在于该情况是否属于“不可预见”的风险。 1. **合同约定优先**：标准施工合同范本（如《建设工程施工合同（示范文本）》）通常设有“文物和地下障碍物”专门条款，约定发现文物时，承包人应立即保护现场、报告，发包人承担由此增加的费用和延误的工期。 2. **法律原则**：若合同无约定，根据《民法典》第八百零三条（发包人未按约定的时间和要求提供相关条件，...

无效。根据《建筑法》第二十九条及《民法典》第七百九十一条规定，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工不得分包。因此，将主体结构分包，无论分包单位是否具备资质，均因违反法律强制性禁止规定而无效。发包人有权要求承包人拆除、返工，并承担相应费用和违约责任。承包人可能面临行政处罚（罚款、停业整顿、...

原则上不能随意调整，但存在例外情形。固定总价合同的风险主要由承包人承担。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及建设工程司法解释的相关精神，在以下情况可能调整：1. 发包人提出设计变更或新增工程范围，超出原合同约定范围；2. 发生订立合同时无法预见的、非商业风险的重大变化（如极端异常地质条件），继续履行对一方明显不公平。承包人需承担严格的举证责任，证明变更或情势的存在及其影响。建议在合...