不能。根据《公司法》第四十九条关于经理职权的规定，经理有权“提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人”，但最终决定权在董事会。该法条明确经理的职权之一是“提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人”，这意味着经理只有提名和建议权。聘任或解聘财务负责人的正式决定，需要由董事会作出（《公司法》第四十六条第九项：董事会“决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责...

根据《公司法》第一百四十八条，董事、高级管理人员的忠实义务禁止行为主要包括：1. 挪用公司资金。2. 将公司资金以其个人或他人名义开立账户存储。3. 违反章程规定，未经股东会/董事会同意，将公司资金借贷给他人或以公司财产为他人提供担保。4. 违反章程或未经同意，与本公司订立合同或进行交易（自我交易）。5. 未经同意，利用职务便利为自己或他人谋取属于公司的商业机会（篡夺公司机会）。6. 接受他人与公...

根据《公司法》第一百八十条，公司因下列原因解散：1. **公司章程规定的营业期限届满或章程规定的其他解散事由出现**。2. **股东会或股东大会决议解散**。3. **因公司合并或分立需要解散**。4. **依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销**。5. **司法解散**：公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，...

根据《公司法》第七十五条：“自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格；但是，公司章程另有规定的除外。”这意味着：1. **原则允许继承**：股权作为财产权，其财产性权益（如分红、剩余财产分配）和股东资格原则上均可被合法继承人继承。2. **章程优先**：公司章程可以排除股东资格的当然继承。例如，章程可以规定继承人需经其他股东一定比例同意才能成为股东，或规定公司或其他股东有义务/权利以合理价格...

根据《公司法》第五十三条、第一百一十八条，监事会（或不设监事会的监事）是公司的监督机构，行使以下职权：1. 检查公司财务；2. 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、法规、章程或股东会决议的提出罢免建议；3. 要求董事、高管纠正损害公司利益的行为；4. 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集职责时召集和主持股东会；5. 向股东会提出提案；6. 依法对董事、高管提起诉讼；7. ...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方退出或不履行合同义务（如不出资、不提供技术），导致合同无法履行或给发包人造成损失，发包人有权要求联合体中的任何一方承担全部责任。承担了责任的一方，可以依据联合体内部协议向违约方追偿。因此，联合体内部协议至关重要，应明确各方的出资...

总承包单位对施工现场的安全生产负总责，与分包单位对伤亡人员承担连带赔偿责任，同时分别面临行政乃至刑事责任。根据《安全生产法》第一百零三条，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建设工程安全生产管理条例》第二十四...

可以，但承包人需承担较重的举证责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。因此，承包人需收集能证明发包人指令或同意变更的证据，如会议纪要、往来函件、邮件、微信记录、监理通...

承包人应遵循“索赔时限”和“证据固定”两大原则。首先，合同通常约定了索赔程序，承包人必须在约定期限内（如28天内）向发包人或监理人发出书面索赔意向通知，说明索赔事件。随后在规定时间内提交详细的索赔报告及证据。若合同无约定，也应尽快书面提出。其次，关键是要固定证据，证明延误是由发包人原因造成，如：1. 设计变更指令；2. 未按时提供施工条件（场地、图纸、资金）的函件；3. 甲供材料设备延迟通知；4....

该约定无效。工程质量保修期属于法定的强制性最低标准，当事人不得通过约定缩短。《建设工程质量管理条例》第四十条规定了基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限（如前者为设计文件规定的该工程的合理使用年限，后者为2-5年不等）。根据《民法典》第一百五十三条，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。因此，若合同约定的保修期短于上述法定最低年限，该约定无效，保修期仍应依法...

承包人可采取以下措施：1. **依据合同**：若合同约定了结算报送和审核期限，以及“逾期视为认可”条款，则可在期限届满后依据该条款主张权利。2. **发送书面催告函**：固定发包人拖延结算的证据，明确要求其在合理期限内完成审核。3. **申请司法鉴定**：在提起诉讼或仲裁后，向法院或仲裁机构申请对工程造价进行司法鉴定，以打破僵局。4. **行使优先受偿权**：注意在法定的18个月期限内主张。5. ...

承包人可采取以下步骤：1. 书面催告：向发包人发出正式的竣工验收申请或催告函，明确约定合理期限，并保留送达证据。2. 提交竣工资料：按约定整理齐全竣工资料并提交给发包人，取得签收凭证。3. 视为验收通过：若合同有约定“发包人收到竣工报告后X天内不组织验收，视为验收合格”，则可主张工程已验收。4. 申请司法鉴定：在诉讼或仲裁中，可申请法院委托有资质的鉴定机构对工程质量进行鉴定，若鉴定合格，可视为完成...

根据《建设工程司法解释（一）》及相关司法实践，当事人对工程造价有争议，且无法通过其他证据确定的，可以申请鉴定。常见情形包括：1. 合同约定为固定价，但工程范围发生重大变更；2. 合同无效，且无法参照合同约定确定工程款；3. 当事人对工程量、计价方式、材料价格等存在争议，且无法达成一致；4. 发包人拖延结算，承包人提交的结算文件未被认可，又无其他结算依据。需要注意的是，若合同明确约定了固定总价且工程...

责任通常由业主（发包人）承担。在EPC模式下，业主有义务提供准确、完整的基础资料（如地质勘察报告、边界条件、技术标准等）。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，因业主提供的基础资料存在错误、遗漏导致设计文件需要修改的，增加的费用和延误的工期由业主承担。总承包单位在接收资料时应进行合理审查，若存在明显错误而未提出，可能承担相应责任。实务中，合同应明确业主提供资料...

将面临民事、行政乃至刑事责任。1. 民事后果：分包合同无效；总包单位与分包人对因分包工程质量问题造成的损失承担连带赔偿责任（《建筑法》第六十七条）；对分包人雇佣人员的工伤等可能承担连带责任。2. 行政后果：责令改正，没收违法所得，并处罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书（《建设工程质量管理条例》第六十二条）。3. 刑事风险：如果发生重大安全事故，可能涉嫌重大责任事故罪等。...

不成立，但承包人仍需对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内承担责任。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用视为认可工程质量合格（除地基基础和主体结构），其...

需满足一定条件。首先，必须证明质量缺陷是承包人施工原因造成的，且属于其保修责任范围。其次，发包人应履行通知义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十八条，因承包人原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。实务中，发包人应：1. 书面通知承包人在合理期限内修复；2. 若承包人拒绝或逾期不修...

工程质量保证金条款通常随主合同无效而无效，但承包人对工程质量仍负有法定保修义务。合同无效后，发包人无权依据无效合同的条款扣留质量保证金。但是，根据《建设工程质量管理条例》第四十条等规定，建设工程实行质量保修制度。承包人在工程合理使用寿命内，对地基基础工程和主体结构质量，以及合同无效时已存在的质量缺陷，仍应承担法定保修责任。发包人可要求承包人履行法定保修义务，但需通过其他方式（如另行协议）保障其权利...

承包人的建设工程价款优先受偿权具有物权属性，优于抵押权和其他债权。根据《民法典》第八百零七条，即使建设工程被转让，承包人的优先受偿权依然附着于该建设工程本身。承包人需采取以下措施：1. **及时行使权利**：在法定的18个月期限内，通过诉讼或仲裁方式明确主张优先受偿权，并申请法院对建设工程进行查封。2. **进行权利公示**：在诉讼中，请求法院在涉案不动产登记机构进行优先权登记（实践中部分地区可操...

通常可以。在EPC（设计-采购-施工）总承包模式下，业主有义务提供准确、完整的项目基准资料（如水文地质、环境、边界条件等）。根据《标准设计施工总承包招标文件》（示范文本）通用合同条款及行业惯例，因业主提供的基准资料错误导致的设计修改、工程延误和费用增加，其风险和责任由业主承担。总承包商应在合同约定的时间内（如发现后14天内）向业主发出通知，说明错误内容及对费用和工期的影响，并附上详细证明资料，提出...