可能部分或全部免责，但需满足条件并履行程序。依据《民法典》第五百九十条关于不可抗力的规定，以及建设工程施工合同（示范文本）的通用条款，异常恶劣的气候条件通常被视为不可抗力或发包人应承担的风险。承包人可据此主张顺延工期，部分或全部免除延误的违约责任。关键步骤：1. **证明**：证明该气候条件属于“异常恶劣”，超出正常季节性天气（如百年一遇的暴雨、超强台风），并证明其与工期延误的因果关系。2. **...

合同无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同应认定无效。这是基于《建筑法》第二十六条关于禁止无资质或超越资质承揽工程的规定，旨在保障工程质量和公共安全。但合同无效后，若建设工程经竣工验收合格，承包人仍可请求参照合同约定折价补偿。若工程不合格且无法修复，则承包人无权请求支付工程款。

对擅自使用部分的质量问题，发包人的主张可能无法得到支持。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。这意味着，发包人擅自使用视为对工程质量的认可，但对于地基基础和主体结构等涉及...

可以要求调整。固定总价合同通常适用于工程量清晰、风险可控的项目。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的实践，如果因发包人原因（如重大设计变更）导致工程量发生实质性变化，超出了签订合同时双方可预见的正常商业风险范围，继续按固定总价履行对一方当事人明显不公平的，受不利影响的当事人可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同。承包人应保存好设计变更通知、签证、会议纪要等证据，证明变更范围...

举证难度较大，但并非绝对无法获得支持。根据“谁主张，谁举证”原则，承包人需提供充分证据证明：1. 设计变更确实发生且非承包人原因；2. 该变更导致了工程造价的增加；3. 发包人知道或应当知道该变更并同意或指示实施（默示认可）。证据可以包括：会议纪要、监理通知、往来函件、施工日志、影像资料、以及能证明发包人从变更中受益的事实。若合同明确约定“无书面签证不增加费用”，则承包人主张将极为困难。因此，实务...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条规定，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”或“阴阳合同”问题，旨在维护招投标市场的公平秩序。但若中标合同本身无效...

一般不能，但可主张同时履行抗辩权或行使留置权（限于动产）。交付竣工资料是承包人的法定义务和合同附随义务（《民法典》第七百九十九条、第八百零一条）。工程款支付与资料交付并非法定的对等义务。然而，如果合同明确将交付资料作为支付尾款的前提条件，承包人可依约行使抗辩权。更稳妥的做法是，承包人应按时交付资料，同时通过诉讼或仲裁主张工程款及优先受偿权。拒绝交付资料可能导致发包人索赔工期延误损失，且可能影响承包...

通常由挂靠人（实际施工人）和被挂靠人（出借资质方）承担连带责任。法律依据是《建筑法》第六十六条，明确禁止建筑施工企业转让、出借资质证书或以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，并规定了相应的行政处罚。在民事责任方面，司法实践普遍认为：1. 对外债务（如材料采购、设备租赁、劳务分包）：由于挂靠人以被挂靠人名义对外签订合同，构成表见代理或有权代理，合同相对方有权要求被挂靠人承担责任。被挂靠人承担责任后...

是的，总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责。根据《安全生产法》第四十九条、《建设工程安全生产管理条例》第二十四条，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工，依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。这意味着，如果分包单位发生安全事故...

关键看工程量增加是否超出合同约定的风险范围和设计变更。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程实践，如果工程量的重大变化是由于发包人提出的设计变更、或招标时工程量清单存在重大漏项、或地质条件发生根本性变化等非承包人原因导致，且超出正常商业风险范围，承包人有权请求调整价款。承包人应注意在合同中对调价情形、程序（如图纸会审、签证）进行约定，并及时履行通知和索赔程序，固定相关证据（如会议...

是的，总承包人应承担主体责任。EPC（设计-采购-施工）模式的核心特征之一是设计、采购、施工的整体责任由总承包人承担。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》相关规定，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责。分包单位对其分包工程的质量负责。即使设计工作由总承包人分包给设计单位，因设计错误导致的工程质量问题，发包人仍有权向工程总承包人主张权利。总承包人在承担责任后，可依据其与设...

可以，这是承包人的主要合同抗辩理由之一。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。施工场地“三通一平”（水通、电通、路通和场地平整）通常是发包人的核心义务。承包人主张工期顺延需注意：1. 合同应明确约定提供场地条件的具体时间和标准；2. 发生延误时，承包人应及时向发包人发出书面通知，说明...

可以，但需满足合同约定及履行必要程序。异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的工期可顺延情形。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。在施工合同示范文本中，异常恶劣的气候条件一般被明确为工期顺延的事由。承包人关键要做到：1. 在合同约定的时间内（通常为发生后14天内）向监理和发包人提交书面工期顺延申请报告；2. 在报告中详细说明延误的工...

总承包单位需承担行政责任、民事责任，甚至刑事责任。1. 行政责任：根据《建设工程质量管理条例》第六十二条，责令改正，没收违法所得，并处罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书。2. 民事责任：根据《民法典》第七百九十一条及上述司法解释，违法分包合同无效。因分包工程质量问题造成损失的，总承包单位与分包单位对发包人承担连带赔偿责任。对分包单位雇佣的工人工资，在分包单位拖欠时，总承包单...

一般情况下不能单独对规范性文件提起行政诉讼，但可附带审查。《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条规定，公民、法人或其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。但文件不含规章。因此，您需在对依据该文件作出的具体行政行为（如依据该补偿办法对您作出的补偿决定）起诉时，一并提出审查请求。法院经审查认为文件不...

这种情况需要具体分析。公安机关限制公民人身自由必须有明确的法律授权。1. 如果是治安传唤，最长不得超过24小时（可能拘留的除外）。2. 如果是“继续盘问”（俗称“留置盘问”），依据《人民警察法》第九条，对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查；对符合法定情形（如被指控有犯罪行为的、有现场作案嫌疑的等）的，可以将其带至公安机关，经批准后继续盘问。继续盘问的时间一般为12小时，最长不...

对房屋征收补偿方案不满意，可以依法通过以下途径维权：1. 参与程序：在补偿方案征求意见期间（不少于30日），提出书面意见。2. 协商：与房屋征收部门就补偿方式（货币补偿或产权调换）、金额、安置房面积地点、搬迁费等进行协商。3. 评估复核与鉴定：对评估确定的被征收房屋价值有异议的，可向房地产价格评估机构申请复核；对复核结果有异议的，可向房地产价格评估专家委员会申请鉴定。4. 行政救济：在法定期限内（...

行政机关不答复政府信息公开申请的行为涉嫌行政不作为。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十三条规定，行政机关收到申请后，不能当场答复的，应当自收到申请之日起20个工作日内予以答复；如需延长答复期限，需经负责人同意并告知申请人，延长不得超过20个工作日。如果行政机关超过法定期限未作答复，您可以根据该条例第五十一条规定，向上级行政机关或者政府信息公开工作主管部门举报。更有效的法律途径是，根据该条...

这是一个复杂的行政法问题，通常被称为“行政规划变更的损失补偿”或“信赖利益保护”。根据《中华人民共和国行政许可法》第八条确立的信赖保护原则，公民因信赖行政机关的许可而投入资源，后因法律法规修改或公共利益需要，行政机关变更或撤回许可，给当事人造成财产损失的，应当依法给予补偿。城市规划调整属于抽象的行政行为，一般不直接针对特定个人，因此要获得补偿需满足严格条件：1. 您取得的土地使用权是合法有效的（如...

公民、法人或其他组织不能单独就行政机关制定的规范性文件（俗称“红头文件”）直接提起行政诉讼。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十三条的规定，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令提起的诉讼。但是，根据该法第五十三条，在对具体行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该行政行为所依据的规范性文件进行合法性审查。如果法院经审查认为该规范性文件不合...