无证自建房能否获得补偿，不能一概而论，需区分建筑合法性。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条及《土地管理法》精神，对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑，应给予补偿；对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑，不予补偿。实践中，认定时会考虑历史原因、建房时间、当地政策等因素。例如，在2008年《城乡规划法》实施前建造的、符合当时地方政策的房屋，或因政府管理原因长期未办证的房屋，有可能被...

对于发包人擅自使用的部分，其以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院一般不予支持，但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条。该规定旨在平衡双方利益：发包人擅自使用视为其对工程质量的认可或自愿承担除地基基础和主体结构外的质量风险，同时保障工程最核心部分的质量安全责任不...

承包人可依据合同约定及法律规定，向发包人主张工期顺延及相应的损失赔偿。首先，承包人应及时按照合同约定的程序（通常为发出索赔意向通知书、持续提交索赔报告）提出工期索赔，并收集证据，如图纸延误通知、指令变更记录、甲供材延迟证明、监理例会纪要等。可主张的损失包括：1. 停工、窝工损失（人工、机械台班停滞费）；2. 管理费增加；3. 材料价格上涨差价（若延误期间遇价格大幅上涨）；4. 赶工费用（如需按原竣...

责任承担主体需区分内部挂靠关系和外部合同相对方。根据合同相对性原则及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五十四条，通常按以下规则处理：1. 如果合同是以被挂靠的建筑公司名义签订，且相对方有理由相信是与该公司交易，则被挂靠公司应对外承担合同责任。2. 如果合同是以挂靠人个人或实际施工项目部名义签订，且相对方知道或应当知道挂靠事实，则可能由挂靠人个人承担责任。3. 被挂靠公司在...

行使期限为十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。根据《民法典》第八百零七条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十一条，承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过十八个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。该期限为除斥期间，不适用中止、中断和延长的规定，逾期未行使则权利消灭。“应当给付建设工程价款之日”通常理解为合同约定的...

挂靠施工属于违法活动，对外法律责任承担需区分对内和对外关系。对内，挂靠人与被挂靠单位之间的协议因违反法律强制性规定而无效。对外，根据《建筑法》第六十六条，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。在工程款纠纷中，司法实践通常判决被挂靠单位（出借资质方）与挂靠人（实际施工人）对发包人承担连带责任。如果涉及对下游分包商、材料商的债务，债...

需视合同约定和价格上涨幅度是否构成情势变更而定。如果合同约定为固定单价或固定总价，且未约定价格调整机制，则通常由承包人承担材料价格波动的商业风险。但是，如果价格涨幅异常巨大，超出了当事人在订立合同时预见的范围，继续履行对一方明显不公平，则可能构成《民法典》第五百三十三条规定的“情势变更”。此时，受不利影响的承包人可以与发包人重新协商；协商不成的，可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。实践中...

可以请求支付工程款。根据《民法典》第七百九十三条第一款规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。这确立了“工程质量优先”的原则，即只要工程质量合格，即使合同无效，承包人的核心权益（获得工程款）仍应得到保障。实务中，承包人需要提供工程竣工验收合格的证明文件。若合同约定的价款因无效而无法直接适用，法院或仲裁机构会委托造价鉴定，参照合同约定的计价...

原则上有效，但司法实践中对其适用有严格限制。该条款是总包方转移业主支付风险的常见约定。其效力通常被认可，但若总包方怠于向业主行使权利（如不积极结算、不提起诉讼仲裁），或者业主付款条件已成就而总包方无正当理由不主张，则可能被认定为总包方为自己的利益不正当地阻止条件成就，视为条件已成就，总包方需向分包方付款。依据《民法典》第一百五十九条，附条件的民事法律行为，当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，...

挂靠人与被挂靠人应承担连带责任。挂靠施工是法律明令禁止的违法行为。根据《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。在对外民事责任（如对发包人的工程质量责任、对材料供应商的货款支付责任、对受伤工人的工伤赔偿责任）上，司法实践普遍判决挂靠人...

原则上不予支持，但地基基础工程和主体结构质量问题除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但是，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在促使发包人履行验收义务，防止其通过擅自使用规避质量责任。发包人擅自...

绝对不可以。根据《保障农民工工资支付条例》第二十六、三十三条规定：1. 施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。2. 专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。3. 建设单位应按约定将人工费用及时足额拨付至专用账户。该资金具有专属性，是保障农民工劳动报酬权益的“高压线”。总包单位若挪用该资金支付材料款等，将...

不合法，属于违法分包。根据《建筑法》第二十九条及《建设工程质量管理条例》第七十八条，建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。主体结构施工分包...

工程款的支付对象和责任承担主体需区分内部关系和外部关系。对外关系（对发包人而言）：根据合同相对性，发包人应向合同相对方即被挂靠人支付工程款。挂靠人与发包人之间无直接合同关系。若发生纠纷，实际施工人（挂靠人）可依据相关司法解释向发包人主张权利（见前述问题）。对内关系：被挂靠人与挂靠人之间通常有协议，工程款最终应归属实际投入的挂靠人。被挂靠人收取管理费。责任承担：因施工造成的质量、安全事故等对外债务，...

需视合同约定及价格上涨性质而定。1. 合同有约定：若合同明确约定了价格波动风险分担机制（如调价公式、风险幅度），从其约定。2. 合同无约定或约定不明：若价格上涨属于正常的商业风险，承包人通常需自行承担。若价格上涨幅度巨大，超出订立合同时的合理预见，且不属于商业风险，导致继续履行对一方明显不公，可能适用《民法典》第五百三十三条的“情势变更”原则，承包人可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同。实践中，法...

原则上由承包人承担侵权责任。根据《民法典》第一千一百六十五条，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。若损害是因承包人在施工过程中的过错（如安全措施不到位、违规操作）导致，承包人作为直接侵权人应承担责任。但是，如果发包人对损害的发生有过错（如提供的设计图纸有缺陷、指令错误、未提供安全施工环境等），则根据其过错程度承担相应的责任。此外，若存在违法分包、转包，发包人知道或应当知道承包...

可以，但有严格限制。固定总价合同的风险范围通常约定为图纸范围内的工程量。若工程量增加超出原合同图纸范围或属于发包人提出的设计变更，则不属于承包人应承担的商业风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定（需非商业风险且导致明显不公）以及合同约定，承包人可要求调整。关键步骤：1. 确认工程量增加是否源于发包人指令或确认的设计变更；2. 及时按照合同约定的程序提交变更价款申请或索赔报告，并附上签...

并非所有纠纷都必须鉴定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十二条，当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。当事人经释明未申请鉴定，虽申请鉴定但未支付鉴定费用或者拒不提供相关材料的，应当承担举证不能的法律后果。必须鉴定的核心情形是：对工程价款无法达成一致，且通过现有证据（如合同、签证、结...

可以调整。固定总价合同并非绝对“一口价”。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及建设工程领域的交易习惯，如果因发包人原因（如设计变更、提高建设标准、增加工程量）导致工程范围或工程量发生重大变化，超出了签订合同时双方可预见的风险范围，承包人可以请求调整工程价款。关键点在于：1. 变更是否“重大”，通常指超出原工程量一定比例（如15%）；2. 变更原因是否归责于发包人；3. 合同是否有相...

可能构成情势变更，承包人可以要求协商调整。依据《民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。环保政策加严通常属于当事人订立合同时无法预见的政府行为变化，导致建材成本异常上涨，可能...