需符合法定或约定条件，否则可能构成违约。根据《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。如果施工合同明确约定了发包人支付进度款是承包人继续施工的先决条件，且发包人经催告后在合理期限内仍未支付，承包人有权暂停施工。但承包人应注意：1. 合同是否有明确约定；2. 发包人拖欠付款是否达到合同约定的严重程度；3. 停...

不合法，属于违法分包。根据《建筑法》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第七十八条，施工总承包单位可以将承包工程中的部分专业工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。违法分包导致合同...

应立即停止施工，保护现场并报告有关部门。根据《文物保护法》第三十二条，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。由此增加的费用和延误的工期，责任承担需视情况而定：1. 若发包人提供的勘察资料未标明，或标明有误，通常由发包人承担，承包人可以索赔费用并顺延工期（《民法典》第八百零三条）。2. 若属无法预见的“地下障碍物”，且双方在合同中约定了此类...

责任划分遵循“谁负责、谁承担”原则，涉及多方主体。1. **施工单位（总包/分包）**：对施工现场安全负总责。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，施工单位需建立健全安全制度，采取安全措施。发生事故，首要追究其安全生产责任，可能承担民事赔偿、行政处罚乃至刑事责任。2. **建设单位（发包人）**：应提供真实、准确的地下管线等资料，不得明示或暗示使用不合格材料设备，否则承担相应责任。3....

可以，但需履行合同约定的程序。恶劣天气通常属于不可抗力或合同约定的可顺延工期的情形。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。建设工程施工合同示范文本中，也将异常恶劣的气候条件列为工期顺延的事由。承包人需注意：1. **及时通知**：在合同约定期限内（通常为14天内）向发包人和监理提交书面通知，说明延误情况和证据。2. **提供证据**：收集气象部门出具的恶劣天气证...

在一定条件下可以。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。适用该条款需满足：1. ...

一般不能得到支持。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务，并默认其接受工程现状。但涉及地基和主体结构等关乎建筑安全的根本性质量缺...

不一定，关键看合同约定。根据《最高人民法院关于建设工程承包合同案件中双方当事人已确认的工程决算价款与审计部门审计的工程决算价款不一致时如何适用法律问题的电话答复意见》及后续司法实践，审计结论是国家对建设单位的一种行政监督，不影响建设单位与承建单位的合同效力。只有当合同明确约定“以政府审计结论作为结算依据”时，审计结论才对双方有约束力。即使有此约定，若审计程序无正当理由长期未启动或无法完成，承包人可...

对于擅自使用部分的质量问题抗辩，法院一般不予支持，但地基基础和主体结构质量问题除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务，并...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量的问题除外。法律依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条。 发包人擅自使用，视为其对工程质量（除地基基础和主体结构外）的认可，或者自愿承担除主体结构外的质量风险。其法律后果是：1.转移工程占有之日视为竣工日期；2.发包人丧失以一般质量问题（如装饰、安装等）拒付工程款或主张违约责任的权利。 但承包人仍应...

有约定从约定，无约定可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集和保存设计变更的签证单、会议纪要...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。若一方退出或不履行义务，另一方仍需就全部合同义务向发包人负责。履行了义务的一方，可依据联合体内部协议向违约方追偿。因此，签订严谨、权责清晰的联合体协议至关重要，应明确各方的分工、投入、收益分配、风险承担及违约责任。

有效应对措施包括：1. 审查索赔依据：仔细审查发包人索赔所依据的合同条款、事实理由和证据是否成立。检查索赔是否在合同约定的索赔时效内提出。2. 收集反驳证据：针对发包人索赔涉及的事实（如工期延误、质量缺陷、费用增加），系统收集己方证据，如施工日志、监理指令、会议纪要、验收记录、气象证明等，证明延误非己方责任、质量已修复或问题由发包人原因导致。3. 书面回复：在合同约定的时间内，向发包人提交详细的书...

原则上以中标备案的“白合同”作为结算依据。根据《招标投标法》第四十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”或“阴阳合同”规则，旨在维护招投标市场的公正性。但若中标...

在一定条件下可以，即行使留置权或同时履行抗辩权。1. 留置权：《民法典》第八百零七条规定了建设工程价款优先受偿权，但未明确赋予承包人留置权。实践中，对于动产或可移动设备，承包人可能依据《民法典》关于留置权的一般规定行使权利。但对于不动产工程本身，直接“拒绝交付”可能涉及非法占有，风险较大。2. 同时履行抗辩权：更常被运用。若合同约定工程款付清与工程交付同时履行，或工程款支付是交付的前提条件，则发包...

承包人有权索赔停工、窝工损失及合理利润。依据《民法典》第八百零三条和第八百零四条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。实践中，承包人应注意：1. 及时书面通知发包人并保留证据；2. 详细记录停工天数、人员设备闲置情况；3. 计算并提交明确的损失费用清单（如人工费、机械租赁费、管理费等）。索赔程序应遵循合同约定...

一般不能单纯因市场价格波动要求调整。固定单价合同的风险分配原则是，单价风险由承包人承担，工程量风险由发包人承担。材料价格波动属于正常的商业风险，通常被认为包含在承包人报价中。**例外情况**：1. **合同有约定**：如约定价格涨跌幅超过一定比例可调整。2. **构成情势变更**：价格暴涨属于订立合同时无法预见的、非商业风险的重大变化，继续履行对一方明显不公平（《民法典》第五百三十三条）。但司法实...

承包人应遵循合同约定的索赔程序，并注意证据固定。法律依据主要是《民法典》第八百零三条（发包人未按约定提供材料设备等）和合同约定。实务步骤：1. 事件发生：识别并确认延误是由发包人原因（如未及时提供图纸、变更设计、未支付预付款等）造成。2. 发出索赔意向通知：在合同约定的时限内（通常为28天内）书面通知发包人和监理人。3. 持续收集证据：包括会议纪要、监理日志、变更指令、现场照片、人员设备窝工记录、...

可以主张免责或顺延工期，但需履行相应程序。法律依据是《民法典》第一百八十条（不可抗力免责）及第五百九十条（因不可抗力不能履行合同的处理）。异常恶劣的气候条件是否构成不可抗力需具体分析，通常合同范本（如《建设工程施工合同（示范文本）》）会将其列为发包人应承担的风险。承包人需注意：1. 合同约定：优先适用合同中对不可抗力或恶劣气候的定义、后果及处理程序的约定。2. 及时通知：在事件发生后，立即书面通知...

法院不予支持，但承包人仍应在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。根据《民法典》第七百九十九条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但是，承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定...