对于特殊困难群体，法律法规虽无全国统一的强制性额外补偿规定，但许多地方在制定征收补偿方案时会体现人文关怀和政策倾斜，通常体现在以下几个方面：1. **安置房选择优先权**：在选房顺序上，可能会给予特殊困难家庭优先选择低楼层、无障碍户型等便利。2. **临时安置保障**：对于行动不便、急需安定环境的家庭，征收方可能优先提供周转用房，而非单纯发放过渡费。3. **补助和奖励**：在搬迁补助费、临时安置...

经营性房屋（商铺）拆迁，除房屋本身价值补偿外，您还有权主张因拆迁造成的各项经营性损失。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条、第二十三条，主要包括：1. **停产停业损失补偿**：这是核心。补偿标准通常根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体办法由省、自治区、直辖市制定。可以是按房屋评估价值的一定比例，或按营业收入、利润额计算，或由双方协商。2. **设备搬迁和安装费用**：对可...

这种情况属于遗产未分割即遇拆迁。处理流程如下：1. **确定权利主体**：所有合法继承人（配偶、子女、父母）应首先就遗产（房屋）的继承达成一致。可以协商签订继承分割协议，明确各自份额；若无法协商，需通过法院诉讼确权。2. **办理继承公证或法律文书**：凭所有继承人达成的协议、死亡证明、亲属关系证明等，办理继承权公证，或持法院的生效判决书/调解书。3. **变更权利人**：持公证书或法律文书，到不...

这种说法不完全正确，需要区分情况。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条，市、县级政府在作出征收决定前，应当组织有关部门对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的，应当给予补偿；对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的，不予补偿。实务中，对于历史原因形成的无证房屋，不能一概认定为违建。很多地方会根据建筑年限、当时政策、是否属于唯一住房等因...

“先补偿，后搬迁”是《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十七条明确规定的核心原则。其含义是：作出房屋征收决定的市、县级政府在征收过程中，必须先将补偿款足额支付给被征收人（或提供产权调换房屋和周转用房），之后才能要求被征收人搬迁。具体体现为：1. **货币补偿**：补偿款应专户存储、足额到位，并在搬迁前支付给被征收人。2. **产权调换**：应提供明确的安置房源，并在协议中约定交付日期；在过渡期内，...

股权代持协议，即隐名投资协议，在不违反法律强制性规定的前提下，一般认定为有效。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第二十四条，如无《合同法》第五十二条规定的无效情形（如欺诈、胁迫、损害公共利益等），实际出资人与名义股东订立的代持合同有效。实际出资人想成为显名股东（即登记于股东名册和工商登记），需满足以下条件：1. 经公司其他股东半数以上同意。这里的“同意”可以是...

根据《中华人民共和国公司法》第十六条规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所...

根据《中华人民共和国公司法》第七十五条规定，自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格；但是，公司章程另有规定的除外。因此，继承股东资格的一般原则是允许，但章程优先。手续流程：1. **确认章程规定**：首先审查公司章程是否有关于股东资格继承的限制或特别程序规定（如需其他股东同意等）。2. **办理继承公证/诉讼**：继承人需通过继承权公证或法院的继承判决/调解书，确认其继承权。3. **公司...

根据《中华人民共和国公司法》第五十三条、第五十四条，有限责任公司监事会或不设监事会的公司的监事行使下列职权：1. 检查公司财务；2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4. 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方退出或不履行合同义务（如不出资、不提供技术），导致合同无法履行或给发包人造成损失，发包人有权要求联合体中的任何一方承担全部责任。承担了责任的一方，可以依据联合体内部协议向违约方追偿。因此，联合体内部协议至关重要，应明确各方的出资...

总承包单位对施工现场的安全生产负总责，与分包单位对伤亡人员承担连带赔偿责任，同时分别面临行政乃至刑事责任。根据《安全生产法》第一百零三条，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建设工程安全生产管理条例》第二十四...

通常由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。地下文物或不可预见的障碍物属于发包人应提供的施工场地条件问题。同时，依据《文物保护法》相关规定，发现文物需保护现场并报告，由此导致的停工损失一般由建设单位（发包人）承担。合同范本（如GF-2017-0201）中也通常约定此类...

原则上由发包人承担。法律依据：1. **《民法典》第八百零三条**：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。图纸是核心的“技术资料”。2. **《建筑法》第五十八条**：建筑施工企业对工程的施工质量负责，但前提是必须按照工程设计图纸施工。若图纸错误是发包人（或设计单位）原因，承包人按图施工导致的返工，不属于承包人...

可以要求调整。固定总价合同的风险范围通常约定为合同签订时的图纸和工程量。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更及合同变更的规定，以及建设工程领域的惯例，因发包人原因（如设计变更、提高标准）导致工程量实质性增加的，超出原合同约定风险范围的，承包人有权请求追加价款。承包人需注意：1. 合同中应明确变更签证程序；2. 及时就变更事项向发包人提出书面确认（工程签证单）；3. 保留好变更图纸、联系单、会议...

挂靠施工签订的合同依法无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的合同无效。法律责任：1. 对发包人，可参照无效合同处理，工程合格则支付折价补偿款。2. 挂靠人与被挂靠企业...

不能，需视情况与招标人协商处理。联合体投标是基于各成员方的共同资质和能力。根据《招标投标法》第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。若一方退出或丧失关键资质，可能导致联合体不再满足中标时的资格条件，构成根本违约。另一方不能单方面继续履行。正确的做法是：及时通知招标人，协商解决方案，如经招标人同意，由符合条件的另一方或新引入的合格方承接全部工作并...

需视情况而定。固定总价合同通常风险由承包人承担，但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及工程实践，在以下情况可能调整：1. 发包人提出设计变更或新增工程范围，超出原合同约定范围。2. 工程量清单漏项、错项，且非承包人原因造成。3. 遭遇不可预见的重大市场材料价格暴涨等情势变更情形。承包人需在合同中约定调价机制，或在施工过程中及时就变更事项签证确认。发生争议时，可申请工程造价鉴定。

区别主要在于分包的内容和合法性。1. **劳务分包**：指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成。法律允许（《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》）。2. **工程转包**：指承包单位将其承包的全部建设工程转给他人或肢解后以分包名义转给他人。法律明确禁止（《建筑法》第二十八条）。3. **违法分包**：包括将工程分包给不具备资质单位、将主体结构...

如果承包人能够证明设计变更系发包人要求或同意，且实际完成了新增工程，可以请求参照合同约定或签约时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款。依据《建设工程司法解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集发包人指令...

责任通常由业主（发包人）承担。在EPC模式下，业主有义务提供准确、完整的基础资料（如地质勘察报告、边界条件、技术标准等）。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，因业主提供的基础资料存在错误、遗漏导致设计文件需要修改的，增加的费用和延误的工期由业主承担。总承包单位在接收资料时应进行合理审查，若存在明显错误而未提出，可能承担相应责任。实务中，合同应明确业主提供资料...