违约金条款作为合同的一部分，原则上随合同无效而无效。合同无效的法律后果是返还财产、折价补偿和按过错赔偿损失（《民法典》第一百五十七条）。因此，一方不能直接依据无效合同的违约金条款主张违约金。但是，如果因一方过错（如承包人延误工期）给对方造成了实际损失（如发包人向第三方支付的租金、违约金等），受损方可以主张赔偿损失。赔偿范围应相当于因工期延误所造成的实际损失，需由主张方承担举证责任。在司法实践中，法...

建设单位（发包人）可采取以下步骤： 1. **书面通知**：首先向施工单位发出书面《维修通知函》，明确质量问题部位、情况、依据的合同条款或法律规定，并要求其在合理期限内（如7-15天）履行保修义务。保留送达证据。 2. **自行或委托第三方维修**：若施工单位逾期不维修，根据《建设工程质量管理条例》第四十一条及合同约定，建设单位有权自行或委托第三方进行维修。由此产生的合理费用以及因维修造成的其他损...

此问题涉及不可抗力与情势变更的区分。通常，因国家法律、政策重大调整（非一般性变化）导致合同无法履行，可能构成不可抗力或情势变更。 1. **若构成不可抗力**（如政府紧急禁令）：根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。工期应顺延，承包人的停工损失（如人员窝工、机械闲置）一般自行承担，但发包人应承担其自身的损失。工程价款通常不调整，除非合同另有约定。 2. **若构...

承包人可依据“逾期视为认可”规则主张权利。核心依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。 实务操作要点：1. **合同约定是关键**：必须在施工合同中明确约定审核期限（如28天、60天）及“逾期...

在特定情形下可以请求调整。固定总价合同原则上价格风险由承包人承担。但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常、大幅上涨，若超出正常市场...

可以，但需履行合同约定的程序。恶劣天气通常属于不可抗力或合同约定的可顺延工期的情形。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。建设工程施工合同示范文本中，也将异常恶劣的气候条件列为工期顺延的事由。承包人需注意：1. **及时通知**：在合同约定期限内（通常为14天内）向发包人和监理提交书面通知，说明延误情况和证据。2. **提供证据**：收集气象部门出具的恶劣天气证...

责任承担主体需根据侵权原因确定。1. **因施工活动本身造成**：如高空坠物、塌方等。根据《民法典》第一千二百五十二条，建筑物、构筑物或其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但能证明无过错的除外。施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。通常由承包人作为施工单位直接承担责任，若发包人有过错（如指令错误），也需负责。2. **因承包人的工作人员执行职务造成*...

可以要求调整。固定总价合同的风险范围通常限于合同约定的工程范围和内容。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，如果出现了合同订立时无法预见的、不属于商业风险的重大变化（如发包人指令的设计变更、工程量清单漏项、工程范围扩大等），继续履行对一方明显不公平的，受不利影响的一方可以请求重新协商或变更合同。承包人应保留好发包人发出的变更指令、签证单、会议纪要等证据，并按照合同...

承包人通常不能直接向设计单位索赔，因为承包人与设计单位之间一般没有直接的合同关系（除非是设计施工总承包模式）。索赔路径如下： 1. **向发包人索赔**：这是主要途径。设计单位由发包人委托，其过错视为发包人过错。根据《民法典》第八百零三条，因发包人（通过其委托的设计单位）提供的资料不准确导致工期延误和费用增加，承包人可以要求发包人赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，...

“黑白合同”指当事人就同一建设工程项目，在中标合同（“白合同”）之外，另行签订一份或多份与中标合同实质性内容不一致的合同（“黑合同”）。根据《招标投标法》第四十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。结算时，原则上应当以中标合同（“白合同”）作为结算依据。但若工程范围、建设工期、工程质量、工程价款...

需根据合同类型及约定判断。1. **固定价格合同（固定总价/单价）**：通常认为价格风险已包含在报价中，除非合同明确约定了价格调整机制（如主要材料价格波动超过±5%可调），或价格上涨构成《民法典》第五百三十三条规定的“情势变更”（即合同基础条件发生无法预见的重大变化，不属于商业风险），承包人可请求法院或仲裁机构变更或解除合同。但认定情势变更非常严格。2. **可调价格合同**：按合同约定的调整方法...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。因此，如果联合体一方退出或不履行义务，发包人有权要求联合体的其他任何一方履行全部合同义务或承担全部违约责任。承担了责任的一方，有权依据联合体内部协议向违约方追偿。实务中，联合体内部必须签订详细的协议，明确各方的分工、权利义务、费用分担和违约责任。选择可...

仅在合同有明确约定的情况下才可能视为认可。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此类“逾期视为认可”的明确约定（如《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款需双方明确选用），则发包人逾...

承包人可采取以下措施：1. 依据合同约定，若合同有“逾期答复视为认可”条款，在期限届满后主张权利。2. 发送书面催告函，设定合理期限，并保留送达证据。3. 若发包人无正当理由长期拖延，承包人可以直接提起诉讼或仲裁，并在诉讼中申请司法鉴定来确定工程价款。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视...

一般不能得到支持。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务，并默认其接受工程现状。但涉及地基和主体结构等关乎建筑安全的根本性质量缺...

如果施工合同中有明确约定，则产生“视为认可”的后果。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此明确约定，则不能直接视为认可。因此，承包人在签订合同时，应争取加入此类条款，并明确答复期限（...

该约定通常被解释为承包人承担其自身作为纳税义务人应缴的税费（如企业所得税、增值税及其附加等），而不能当然地理解为承包人需替发包人承担其法定的纳税义务。根据税收法定原则，纳税主体、税种、税率等均由法律规定，合同约定不能改变法定的纳税义务人。若约定由承包人承担本应由发包人缴纳的税费（如不动产销售涉及的契税、卖方相关税费等），该约定可能因违反税收征管法规而被认定为无效，或被视为包含在合同总价中的一种价格...

发包人应根据缺陷性质采取不同步骤：1. 通知义务：立即书面通知承包人，要求其在合理期限内修复。2. 自行修复：若承包人拒绝或迟延修复，为避免损失扩大，发包人可委托第三方修复，保留费用凭证，向承包人追偿。依据《民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。3. 索赔损失：因质量缺陷造成人身、财产损害的，可依据《民法典》侵权责...

可以调整。固定总价合同并非绝对“一口价”，其范围是针对合同约定的工程内容和风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，若因发包人原因（如重大设计变更）导致工程量实质性增加或减少，超出了签订合同时双方可预见的正常商业风险范围，当事人可以请求调整价款。承包人应保留好设计变更指令、签证单、会议纪要等证据，并按照合同约定的变更估价程序及时提出价款调整申请。双方协商不成，可...

承包人有权要求顺延工期，并索赔因此增加的费用和损失。主张权利需遵循以下步骤：1. **合同依据**：首先查看施工合同通用条款及专用条款中对发包人原因导致工期延误的约定（如《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201中的相关条款）。2. **及时索赔**：在合同约定的索赔时限内（通常为事件发生后28天内），向发包人或监理人提交书面索赔意向通知和详细索赔报告，附上证据（如会议纪要、联系单、...