根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》第十八条，有限责任公司的股东未履行或者未全面履行出资义务即转让股权，受让人对此知道或者应当知道，公司请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。公司债权人依照本规定向该股东提起诉讼，同时请求前述受让人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。因此，责任承担规则如下：1. **原股东**：出资义务不因股权转让...

总承包单位对施工现场的安全生产负总责，与分包单位对伤亡人员承担连带赔偿责任，同时分别面临行政乃至刑事责任。根据《安全生产法》第一百零三条，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建设工程安全生产管理条例》第二十四...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方退出或不履行合同义务（如不出资、不提供技术），导致合同无法履行或给发包人造成损失，发包人有权要求联合体中的任何一方承担全部责任。承担了责任的一方，可以依据联合体内部协议向违约方追偿。因此，联合体内部协议至关重要，应明确各方的出资...

承包人应遵循“索赔时限”和“证据固定”两大原则。首先，合同通常约定了索赔程序，承包人必须在约定期限内（如28天内）向发包人或监理人发出书面索赔意向通知，说明索赔事件。随后在规定时间内提交详细的索赔报告及证据。若合同无约定，也应尽快书面提出。其次，关键是要固定证据，证明延误是由发包人原因造成，如：1. 设计变更指令；2. 未按时提供施工条件（场地、图纸、资金）的函件；3. 甲供材料设备延迟通知；4....

该约定无效。工程质量保修期属于法定的强制性最低标准，当事人不得通过约定缩短。《建设工程质量管理条例》第四十条规定了基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限（如前者为设计文件规定的该工程的合理使用年限，后者为2-5年不等）。根据《民法典》第一百五十三条，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。因此，若合同约定的保修期短于上述法定最低年限，该约定无效，保修期仍应依法...

可以要求调整。固定总价合同的风险范围通常约定为合同签订时的图纸和工程量。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更及合同变更的规定，以及建设工程领域的惯例，因发包人原因（如设计变更、提高标准）导致工程量实质性增加的，超出原合同约定风险范围的，承包人有权请求追加价款。承包人需注意：1. 合同中应明确变更签证程序；2. 及时就变更事项向发包人提出书面确认（工程签证单）；3. 保留好变更图纸、联系单、会议...

承包人可采取以下步骤：1. 书面催告：向发包人发出正式的竣工验收申请或催告函，明确约定合理期限，并保留送达证据。2. 提交竣工资料：按约定整理齐全竣工资料并提交给发包人，取得签收凭证。3. 视为验收通过：若合同有约定“发包人收到竣工报告后X天内不组织验收，视为验收合格”，则可主张工程已验收。4. 申请司法鉴定：在诉讼或仲裁中，可申请法院委托有资质的鉴定机构对工程质量进行鉴定，若鉴定合格，可视为完成...

承包人超越资质等级承揽工程，违反《建筑法》关于从业资格强制性规定，根据《民法典》第一百五十三条及建设工程司法解释一第一条，该施工合同无效。但依据司法解释一第二十四条，若建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。若竣工前取得相应资质，合同可被认定为有效。实务建议：发包人应严格审查承包人资质；承包人应确保自身资质与工程要求匹配，避免合同无效风险，即使工程合格，也可能面临行...

认定“低于成本价”是复杂的技术判断，通常需结合行业定额、企业个别成本、市场行情等综合判定。根据《招标投标法》第三十三条及《招标投标法实施条例》第五十一条，投标人不得以低于成本的报价竞标。实践中，评标委员会若怀疑某投标报价可能低于其个别成本，可以要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。如果投标人不能合理说明或不能提供相关证明，评标委员会可以认定其投标低于成本价，作废标处理。成本价通常指投标人为完...

需符合法定或约定条件，否则可能构成违约。根据《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。如果施工合同明确约定了发包人支付进度款是承包人继续施工的先决条件，且发包人经催告后在合理期限内仍未支付，承包人有权暂停施工。但承包人应注意：1. 合同是否有明确约定；2. 发包人拖欠付款是否达到合同约定的严重程度；3. 停...

主要区分在于承包内容与资质要求。1. **劳务分包**：指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应劳务资质的劳务分包企业完成。仅包人工，不包主材和大型机械。合法。2. **工程转包**：承包单位将其承包的全部建设工程转给他人或肢解后以分包名义转给他人，自己不履行管理义务。非法。3. **违法分包**：包括将工程分包给不具备资质单位；总包合同未约定或未经建设单位认可的分包；将主...

责任通常由业主（发包人）承担。在EPC模式下，业主有义务提供准确、完整的基础资料（如地质勘察报告、边界条件、技术标准等）。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，因业主提供的基础资料存在错误、遗漏导致设计文件需要修改的，增加的费用和延误的工期由业主承担。总承包单位在接收资料时应进行合理审查，若存在明显错误而未提出，可能承担相应责任。实务中，合同应明确业主提供资料...

挂靠施工签订的合同依法无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的合同无效。法律责任：1. 对发包人，可参照无效合同处理，工程合格则支付折价补偿款。2. 挂靠人与被挂靠企业...

需满足一定条件。首先，必须证明质量缺陷是承包人施工原因造成的，且属于其保修责任范围。其次，发包人应履行通知义务。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十八条，因承包人原因造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，人民法院应予支持。实务中，发包人应：1. 书面通知承包人在合理期限内修复；2. 若承包人拒绝或逾期不修...

可以。固定价合同（如固定总价、固定单价）并非绝对不可调整。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，如果合同履行过程中出现设计变更、工程量增加、地质条件重大变化等超出订立合同时预见的风险范围，且不属于商业风险的情形，导致继续履行对一方明显不公平的，受影响的一方可以请求重新协商或请求法院/仲裁机构变更或解除合同。承包人应保留好设计变更通知、签证单、会议纪要等证据，以证明...

根据《建设工程司法解释（一）》及相关司法实践，当事人对工程造价有争议，且无法通过其他证据确定的，可以申请鉴定。常见情形包括：1. 合同约定为固定价，但工程范围发生重大变更；2. 合同无效，且无法参照合同约定确定工程款；3. 当事人对工程量、计价方式、材料价格等存在争议，且无法达成一致；4. 发包人拖延结算，承包人提交的结算文件未被认可，又无其他结算依据。需要注意的是，若合同明确约定了固定总价且工程...

工程质量保证金条款通常随主合同无效而无效，但承包人对工程质量仍负有法定保修义务。合同无效后，发包人无权依据无效合同的条款扣留质量保证金。但是，根据《建设工程质量管理条例》第四十条等规定，建设工程实行质量保修制度。承包人在工程合理使用寿命内，对地基基础工程和主体结构质量，以及合同无效时已存在的质量缺陷，仍应承担法定保修责任。发包人可要求承包人履行法定保修义务，但需通过其他方式（如另行协议）保障其权利...

风险承担取决于合同约定。EPC合同通常被视为“交钥匙”工程，承包人承担大部分风险。根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）通用合同条款，业主应对其提供的基准资料（如水文、地质、气象）的真实性、准确性负责。但实践中，EPC合同常约定承包人需自行核实并解释所有资料，业主不对其准确性负责，风险转移给承包人。因此，关键看合同条款。若无明确约定或约定不明，可依据《民法典》关于提供技术资料的规定，倾...

不成立，但承包人仍需对地基基础和主体结构质量在合理使用寿命内承担责任。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用视为认可工程质量合格（除地基基础和主体结构），其...

承包人可依据合同约定和法律规定向发包人索赔。主要索赔项目包括：1. 已完工程价款；2. 已进场材料设备款；3. 人员遣散、机械设备停滞、窝工损失；4. 现场看护保管费用；5. 撤场费用；6. 利润损失（需合同有约定或可证明）。法律依据主要是《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构...