损失由发包人和承包人合理分担，工期顺延。依据《民法典》第五百九十条及第八百零三条：1. **损失承担**：工程本身的损害、第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；承包人施工设备的损坏、停工损失由承包人承担；各自人员伤亡由各自所属单位负责。发包人和承包人应采取有效措施尽量减少损失，否则对扩大的损失承担责任。2. **工期处理**：因不可抗力影响履行合同的，根据影响程度，部分或全部免除违约责任，工期相应...

有约束力，但前提是监理单位的权限来源于发包人的合法授权。根据《建筑法》第三十二条，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。监理单位是受发包人委托，代表发包人对工程质量、进度、投资进行监督管理的机构。其权限范围由发包人与监理单位签订的《建设工程监理合同》以及发包人与承包人签订的《建设工程施工合同》共同确定。如果施工合同中明确约定，涉及工程量确认...

如果工程量增加超出合同约定的风险范围或属于发包人变更，可以要求调整。固定总价合同并非绝对“一口价”。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及工程实践，若因设计变更、发包人要求或地质条件发生重大变化等原因导致工程量实质性增加，超出了承包商在投标时可预见的合理风险范围，承包人有权要求追加合同价款。承包人需在合同中对调价情形和程序作出约定，并在施工过程中及时办理工程变更签证。

承包人有权停工，但需谨慎行使并遵循法定程序。法律依据主要是《民法典》第八百零三条，发包人未按约定支付价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除根据建设工程性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就所得价款优先受偿。 实务建议：1. **合同依据**：首先查看施工合同是否有关于发包人拖欠进度款时承包人停工的明确约定（如“发...

需视情况而定，并非绝对可以或不可以。原则上，固定总价合同的风险由承包人承担，价格波动属于商业风险。但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。如果材料价...

该施工合同无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。挂靠行为违反该强制性规定，依据《民法典》第一百五十三条，合同无效。责任承担：1. 对发包人：因工程质量不合格造成的损失，发包人可以请求挂靠人和被挂靠人承担连带责任（依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第七条）。2. ...

行政机关主持下达成的行政调解协议，其性质是民事争议双方在行政机关调解下自愿达成的合同，本身不具有强制执行力。根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》及相关司法实践，纯粹的行政调解协议不属于可诉的行政行为。如果一方当事人反悔不履行协议，另一方不能直接申请法院强制执行该调解协议。正确的救济途径是：就原民事纠纷向人民法院提起民事诉讼，在诉讼中，该行政调解协议可以作为证明案件事实和双方曾达成...

该扣押行为程序严重违法，不符合行政强制措施的法定要求。根据《中华人民共和国行政强制法》第十八条、第二十四条的规定，行政机关实施查封、扣押等行政强制措施时，必须履行以下程序：（一）出示执法身份证件；（二）通知当事人到场；（三）当场告知理由、依据及权利；（四）听取陈述申辩；（五）制作现场笔录；（六）当场交付查封、扣押决定书和清单。扣押清单一式二份，由当事人和行政机关分别保存。未制作或未当场交付扣押清单...

行政机关单方违约，您可以通过行政诉讼途径维权。行政协议兼具“行政性”与“合同性”。根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》第十九条和第二十四条，被告（行政机关）未依法履行、未按照约定履行行政协议，人民法院可以判决被告继续履行、采取补救措施或赔偿损失。被告变更、解除行政协议合法，但未依法给予补偿的，人民法院判决给予补偿。具体措施：1. 收集并保存好行政协议原件、对方违约的证据（如书面通...

通常情况下，公务员对行政机关作出的涉及其职务、级别、待遇等人事处理决定不服，不能直接提起行政诉讼。这类争议属于内部人事管理行为，根据《中华人民共和国公务员法》和《中华人民共和国行政诉讼法》第十三条的规定，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对“行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定”提起的诉讼。公务员的救济途径是内部申诉和复核程序：1. 复核：公务员可以自知道该人事处理之日起三十日内向原处理...

行政机关对行政许可申请逾期不作决定，属于行政不作为，您可以依法督促并寻求救济。法律依据是《中华人民共和国行政许可法》。1. **法定期限**：该法第四十二条规定，除可当场作出决定外，行政机关应自受理申请之日起20日内作出决定；20日内不能作出的，经本机关负责人批准可延长10日，并应将延长期限理由告知申请人。法律、法规另有规定的，从其规定。2. **后续步骤**：a. **书面催告**：首先可向受理...

可以。这被称为“规范性文件附带审查制度”。法律依据是《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条。具体规则是：1. **提起方式**：公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件（不含规章）不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。2. **审查范围**：法院主要审查文件的制定权限、内容是否与上位法（法律、法规、规章等）相抵触。3....

行政不作为是指行政机关负有法定作为义务，且在具备履行条件的情况下，无正当理由逾期未履行或拖延履行其职责的行为。例如，对符合法定条件的申请不予受理或不予答复，对违法行为不制止、不查处，对公民求助拒不出警等。法律依据是《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条，将“申请行政机关履行保护人身权、财产权等合法权益的法定职责，行政机关拒绝履行或者不予答复的”纳入受案范围。维权途径：1. 向该行政机关或其上级机关、...

因疫情防控被强制隔离产生的费用承担问题，需区分情况。根据《中华人民共和国传染病防治法》第四十一条第二款规定：“在隔离期间，实施隔离措施的人民政府应当对被隔离人员提供生活保障；被隔离人员有工作单位的，所在单位不得停止支付其隔离期间的工作报酬。”这意味着，对于政府依法实施的强制隔离（如对确诊病例、疑似病例、密切接触者的隔离），隔离期间的基本生活保障应由政府负责，通常不向被隔离者收取食宿等费用。工作报酬...

可以，符合法定条件即可申请国家赔偿。根据《中华人民共和国国家赔偿法》第二条、第四条，行政机关及其工作人员在行使行政职权时，有侵犯财产权情形的，受害人有取得赔偿的权利。申请行政赔偿需满足以下条件：1. 侵权行为主体是行政机关及其工作人员。2. 是行使行政职权的行为（与职务相关）。3. 行为被依法确认为违法（可通过复议、诉讼确认，或赔偿义务机关自行确认）。4. 造成了您合法的财产权实际损失。5. 违法...

行政机关撤销已生效的行政许可，必须符合法定条件和程序，否则不合法。依据《行政许可法》第八条和第六十九条：1. **合法撤销（信赖保护原则的例外）**：为公共利益需要，行政机关可以依法变更或撤回已生效的许可，但前提是：A. 法律法规依据发生变化；B. 准予许可的客观情况发生重大变化。同时，**必须对因此遭受财产损失的公民、法人给予补偿**（第八条第二款）。2. **违法撤销**：如果许可是因行政机关...

可以，这种情况属于行政赔偿的范畴。根据《中华人民共和国国家赔偿法》第四条，行政机关及其工作人员在行使行政职权时，违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施，或者造成财产损害的其他违法行为，受害人有取得赔偿的权利。行政机关自行撤销原行政行为，通常意味着其承认原行为违法或不当。您的索赔路径：1. **确认赔偿义务机关**：即作出原错误行政行为的行政机关。2. **提出赔偿请求**：应先向该赔偿义务机...

根据《民法典》第一千零九十二条规定，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。请求再次分割夫妻共同财产的诉讼时效期间为三年，从当事人发现之日起计算。在司法实践中，法院在分割财产时，会对实施上述行为的一方予以惩戒，在分割...

这是一个涉及物权与合同效力区分的问题。 1. **房屋买卖合同效力**：通常有效。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》的相关精神，如果买方是善意的（不知道是夫妻共同财产且卖方无权单独处分），支付了合理价款，并且房屋已经办理了过户登记，那么该买卖合同有效。法律保护善意第三人的交易安全。 2. **另一方能否追回房屋（物权）**：关键在于买方是否构成“善意取得”...

可以提起诉讼，请求再次分割被隐藏、转移的财产。根据《民法典》第一千零九十二条，夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。诉讼时效为自当事人**发现之次日起三年内**。在诉讼中，主张权利的一方需要承担举证责任，证明对方存...